工程延期与工程延误的区别

更新时间:2017-08-16 09:20 找法网官方整理
导读:
在生活中关于工程延期延误的问题一直都是老百姓关注的焦点,那么工程延期与工程延误的区别是什么呢?为了给你解答相关的疑惑,小编为您整理了相关的法律知识,供您阅读,希望可以帮助到您。

  1、工程延期与工程延误的区别

  工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。

  工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

  2、工程延期的申报与审批

  (1)申报工程延期的条件

  a、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

  b、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的

  c、离检查及不利的外界条件等;

  d、异常恶劣的气候条件;

  e、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

  f、除承包单位自身以外的其他任何原因。

  (2)工程延期的审批程序

  a、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

  b、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。

  c、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

  d、当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

  e、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

  f、临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

  g、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

  h、监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

  i、如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

  j、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

  3、工程延期的审批原则

  监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

  (1)合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

  (2)影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

  (3)实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

  (4)监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 111706
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程延期的法律依据
建设方应该重新取得规划设计变更、建设工程施工合同规划许可证等手续。
物业工程与开发商工程的职责区别
应当属于你们公司内部管理问题。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
关于工程延期开工
你好!对方对方已经违约,可以向对方提出索赔。
刑事案件二审判决已经生效两个多月了,怎么了?
如二审判决实刑,生效后会收监。如病情需要可以申请保外就医
网上购物平台已经关闭,但如果钱还在里面呢
可以举报平台,是否退款就不一定了
如出租车未到期且想退出,怎样终止合同?
为什么要终止合同?需要法定理由才可以
靖江法律咨询如何收费
你好,根据不同的案件标的额、难度、经验等因素收费
西安遗产纠纷律师怎么收费
各个地区的,地区不同,律师收费不同,就纠纷的标的额多少,律师是根据标的额的比例收取律师费用,很多律师也是可以协商的。由于民事案件律师收费标准是针对所有民事案件的
在不知情情况被骗参与电销,现在公安立案抓到看守所,怎么样维护自己!?
被骗子诈骗之后,应当保留好转账、聊天记录等证据,立即报案。达到立案标准的,公安机关会予以立案。根据相关司法解释,诈骗金额达到三千元以上的,即可认定为诈骗罪。
遂宁法律咨询多少钱
法律分析:1、不超过1万元的,每件交纳50元;2、超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3、超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;4、超过20万元
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询