按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：
１、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。
２、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有意拖延验收，致使工程无法及时验收，在此情况下，按照最高人民法院的相关司法解释的规定，一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
３、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照合同法规定，工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了，说明发包人放弃了工程质量的抗辩权，则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。
１、检验批验收阶段：包括隐蔽，也是分项工程验收，由专业监理工程师签认。
２、分部工程验收阶段：该分部内所有分项工程的质量保证资料、质量控制资料及实物观感的验收，由总监主持，参建各方组成的验收小组代表各方签认。
３、竣工验收阶段：单位工程所含各个分部工程的质量保证资料、质量控制资料及实物观感的验收以及实体安全功能抽查的验收。由由总监主持参建各方组成的验收小组代表各方书面签认。
４、综合验收阶段：规划、环保、消防、档案、建设主管、参建各方代表，完整的验收。
工程验收是指在工程竣工之后，根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定的过程。
单位工程名称＿＿＿＿＿
建筑面积＿＿＿＿＿
结构类型、层数＿＿＿＿＿
施工单位名称＿＿＿＿＿勘察单位名称＿＿＿＿＿设计单位名称＿＿＿＿＿监理单位名称＿＿＿＿＿
工程报建时间＿＿＿＿＿
开工日期＿＿年＿＿月＿＿日
工程造价＿＿＿＿＿
工程概况：
除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外，尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。
竣工验收程序：
１、建设单位主持验收会议。
２、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
３、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
４、验收组实地查验工程质量。
５、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。
我单位于＿＿年＿＿月＿＿日组织勘察，设计，监理，施工，档案馆等有关负责人组成验收组，对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。
竣工验收内容：
１、由建筑工程竣工验收报告小组组长主持竣工验收。
2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
以上是找法网小编为您详细介绍的关于工程验收时间最长多久的内容，在进行工程验收时，需要遵守相关的验收流程以及验收标准，对于不符合国家规定的工程验收标准的，是可以要求施工方进行整改的，若您还有什么法律上的问题，建议咨询找法网专业律师。
