索赔意向通知给谁

更新时间:2021-06-12 08:05 找法网官方整理
导读:
一般来说,建设工程的发包方和承包方都会就工程建设事项达成一个合意,并通过签订书面合同的方式来明确双方之间的权利和义务,如果工程建设超过合同约定的期限,那么发包方就会向承包方索赔,但是,索赔意向通知给谁呢?接下来由找法网小编为您整理有关的内容。
一、

索赔意向通知给谁

  索赔意向通知,是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内,向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书,表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要求。

  索赔报告是向对方提出索赔要求的书面文件,是承包人对索赔事件的处理结果,也是业主审议承包人索赔请求的主要依据。

  索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。索赔通知书比较详细,索赔的费用或工期比较具体明确。两者不一样。后者比前者更正式。

索赔意向通知给谁

二、

工程索赔的条件有哪些

  (一)索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有:

  1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

  2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

  3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

  4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

  5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

  6、物价上涨,法规变化及其他。

  (二)前提条件

  1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

  2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

  3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

三、

工程索赔程序有哪些

  (1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。

  (2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

  (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。

  (4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

  (5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

  以上就是由找法网小编为您整理的索赔意向通知给谁的相关内容。工程索赔一般都是承包商向业主或者工程监理师要求的索赔,一般工程索赔都要按照一定的流程和程序进行,要按照合同的规定递交索赔报告。如果您对工程索赔意向还有任何疑问,欢迎咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 124248
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
单位先后缴纳社保十年,自己交十年五十岁能退休吗?
你好,对于职工退休的福利待遇问题,这个没有统一的规定,建议直接咨询单位,协商解决。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
逾期以租代购的车辆被拖走
您好,可以报警或直接起诉
左转车被直行撞了,谁的责任是70%左转车
在发生交通事故之后,交管部门会根据双方当事人及其违章行为在事故中的作用,来对当事人进行责任认定。
你好我想问一下我要再婚没有户口本怎么办
没有户口本再婚时,常见的处理方式包括补办户口本和开具户籍证明。补办户口本需前往户籍所在地公安机关,提供必要材料并遵循程序。若时间紧迫,可凭有效证件开具户籍证明作
商铺烂尾断供了,法院传票来了,要怎么处理
处理商铺烂尾断供的法院传票,可签收后亲自了解案情,或咨询律师获取专业建议。选择哪种方式取决于个人法律知识和案件复杂程度,确保自身权益得到充分保护。
预付款交了一万;签了合同,然后合同到期了,卖家不肯退款
除了通过法律途径,您还可以尝试与卖家进行协商,寻求友好解决的方式。此外,如果卖家是某个平台的商家,您还可以向平台投诉,请求平台介入处理。当然,协商和投诉的效果可
未婚先孕,男方要求女方打胎,不想补偿,现在还拉黑了
面对男方拒绝补偿且失去联系的情况,女方可以先收集相关证据,如通讯记录、医疗证明等,以证明自己的权益。然后,可以考虑向法院提起民事诉讼,要求男方承担相应的法律责任
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询