工程索赔费用的组成有哪些

更新时间:2019-06-06 16:05 找法网官方整理
导读:
在建筑工程实施的过程中,由于天气的变化、施工的进度或者施工图纸修改的影响,难免会有意外情况的发生。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。受伤者可以通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求。那么工程索赔费用的组成有哪些?下文找法网小编为您整理了一些相关资料,以供参考。

  一、工程索赔的概念

  索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由双方承担责任的情况造成实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔,它是工程施工过程中的正常现象。

工程索赔费用的组成有哪些

  二、工程索赔费用的组成有哪些?

  1、人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

  2、材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

  3、施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

  4、分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

  5、工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。

  6、利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定;按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。

  7、总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。

  8、利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。

  三、工程索赔须注意的事项

  1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

  2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。

  3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

  4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

  以上就是找法网小编为大家整理的关于工程索赔费用的组成有哪些的相关资料。索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下,证明索赔的成立,以争取索赔成功。如果你对此还有疑问的话,可以直接咨询我们找法网的在线律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 140949
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程费用索赔
可以增加。
有谁知道工程索赔有哪些分类
你好,工程索赔主要分为以下两大类 合同中明示的索赔 合同中明示的索赔是指承包人所提出的索赔要求,在该工程项目的合同文件中有文字依据,承包人可以据此提出索赔要求,
工程项目索赔程序有哪些
请详细的表述案情为宜。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
关门歇业赔偿金有哪些组成
具体向劳动监察部门确认
法定节假日教师要求在线监督学习,是否合法?
协商不成搜集证据申请仲裁维权
乐博快三?是不是骗人的?
你好!建议谨慎处理,以防诈骗
天水改造房屋该怎么样算补偿
房屋被拆迁时,水电装修是有补偿的,但计算在房屋价值补偿中,不进行单独补偿。拆迁安置补偿包括:(一)被征收房屋价值的补偿;(二)因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补
常州修建房子如何给赔偿
没有赔偿,但对于你修建房屋的材料费或者材料会予以返还。参考法条:《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十四条市、县级人民政府及其有关部门应当依法加强对建设活动的监
我交了装修定金,但是发现有很多问题,我现在想退定金,有什么方法可以退吗以退吗?
装修交了定金可不可以退,需视情况而定:1、如果是收受定金的一方违约的,可以退定金,收受定金的一方不履行债务,或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当
鄂尔多斯改造房屋诉讼流程是什么
法律分析:纷诉讼要走的程序有:当事人按照拆迁条例向有关部门申请裁决,在接到裁决书之日起3个月内就补偿安置争议向人民法院提起诉讼,依法维护自身权益。法律依据:《国
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询