竣工验收的时间规定

更新时间:2021-05-21 12:44 找法网官方整理
导读:
一般来说,工程竣工验收是建设工程建设完毕之后投入使用之前的毕竟步骤,验收的目的是查看建设工程的建设是否达到了国家所规定的质量合格的标准,投入使用后发生安全风险的概率大不大。那么,竣工验收的时间规定是怎样的呢?接下来由找法网小编为您整理有关的内容。
一、

竣工验收的时间规定

  按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:

  1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。

  2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

  3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照合同法规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。

 竣工验收的时间规定 

二、

建设工程竣工验收的条件

  建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告,并具备以下条件后,方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收:

  1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。

  2、施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

  3、有完整的技术档案和施工管理资料。

  4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

  5、对于委托监理的工程项目,具有完整的监理资料,监理单位提出工程质量评估报告,该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目,工程质量评估报告由建设单位完成。

  6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。

  7、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。

  8、有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。

三、

竣工验收的程序

  1、申请报告

  当工程具备验收条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。

  2、验收

  监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按不同情况进行处理。

  3、单位工程验收

  发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行单位工程验收。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。

  4、施工期运行

  是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定。需要投入施工期运行的,经发包人约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。

  5、试运行

  6、竣工清场

  除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按要求对施工现场进行整理。直至监理人检验合格为止,竣工清场费用由承包人承担。

  相关法律依据:

  《建设工程质量管理条例》第十六条:建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

  以上就是由找法网小编为您整理的竣工验收的时间规定的相关规定。根据我国法律的规定,建设工程完工后交付使用前必须进行竣工验收,只有经验收合格才能投入使用,如果房屋验收合格发生重大安全事故,相关的验收人员和发包方以及承包方可能要承担相应的法律责任。如果您对工程竣工验收还有任何疑问,欢迎咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在房产纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 168437
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
时间有规定吗
建议直接咨询当地主管部门
有时间规定吗
除非儿子同意,否则收不回来了。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
学校教师侵犯了我的隐私权,并在哪里举报
你可以报警,同时可以提起侵权索赔
假如快递公司推迟送货,我该怎么办?
根据合同约定处理,协商不成起诉解决
我想商量一下,两边的房子多远属于拆迁范围
征收集体土地住宅房屋的拆迁,可以实行产权调换、货币补偿,或产权调换与货币补偿相结合;特殊情况下,在规划保留村,经区人民政府报市人民政府批准,在统一规划的前提下,
闯红灯帮别人扣分要处理多久
您好,会根据罚单来扣除的
你好丈夫买车换不上,我签字了也得承担责任吗
你好,就你目前所说的,是这样的,你也得承担责任,夫妻共同债务。
孩子户口的籍贯能跟随母亲吗
可以。籍贯可以随父亲也可以随母亲。公民若需要申请更改小孩户口上面的籍贯,是需要由监护人带上户口簿原件,小孩出生证明,以及相关需要的资料资料到户籍部门申请办理的。
如果跟一方有结婚照,原来的有离婚协议,但是离婚证没有办理,是否够成重婚
算重婚。婚姻关系的证据是结婚证而非户口本,所以,即使户口本上仍是未婚,但根据结婚证,双方已经是夫妻关系了。因此,这种情况下再与他人结婚的,属于重婚。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询