小工程承包合同范本

更新时间:2019-09-12 05:06:55 找法网官方整理
  • 我承包一个水电安装工程合同是跟项目部包头定的,以前工程进度款被总承包公司老总私下把工程款挪用到私人投资房地产没钱给我。我要怎样才能拿到工程款!
    1、因为包工头与你个人均不具备建筑资质,因此你与包工头的签订的合同是无效合同,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。 2、因此,虽然你们的合同是无效,但是仍然可以要求按照合同约定的款项支付工程款; 3、你可以将包工头、总承包公司作为当事人,起诉要求支付拖欠的工程款,实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 4、如还有不明白之处,可以联系我。
  • 工程分包合同范本怎么写?急用!
    总包方:____(以下简称甲方)   分包方:____(以下简称乙方)   第一条 工程项目   一、工程名称:____   二、工程地点:____   三、工程编号:____施工许可证号:____营业执照号:____   四、分包工程范围及工程量(附预算书)   五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。   六、分包工程人工费用____元。   七、乙方投入工种及人数 人。   第二条 工程结算   按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。   第三条 工程质量   甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。   第四条 安全生产   一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。   二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。   三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。   第五条 生活管理   一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。   二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。   第六条 分包工程人工费单价   一、单位工程分包,每预算工日为 元。实行单方平方人工费包干,每平方米 元。   二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。   三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。   四、清工每工日为 元。   五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为 元。   六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为 元。   七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。   八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)。   第七条 材料供应管理   乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。   第八条 施工机具   一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。   二、手持操作工具,由乙方负责。   三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。   四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。   第九条 现场管理   一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。   二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。   三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。   第十条 违约责任   一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。   二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。   三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。   四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。   第十一条 附则   一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。   二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送 备案。   三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。   四、双方商定的其他条款:   1.   2.   3.   4.   第十二条 合同附件及有效期   一、合同附件:   1.工程预算书;   2.   3. 二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。   ┌———————————┬————————————┬—————————┐   │总包单位:(盖章) │分包单位:(盖章) │鉴(公)证机关 │   │ │ │ │   │法定代表人:(盖章) │法定代表人:(盖章) │ (盖章) │   │ │ │ │   │单位地址: │单位地址: │ │   │ │ │ │   │开户银行: │开户银行: │编号 │   │ │ │ │   │帐 号: │帐 号: │ │   │ │ │ │   │电 话: │电 话: │ 年 月 日 │   └———————————┴————————————┴—————————┘   本合同签订日期 年 月 日   分包工程( )算书 合同号   总包单位:(盖章) 分包形式:   分包单位:(盖章) 工程项目名称: 第 页   ┌—————————————┬—————————┬————————┬—┐   │ 工程项目 │ 预算工程 │ 费用(元) │备│   ├————┬——┬——┬——┼————┬————┼————┬———┤注│   │定额编号│名称│单位│数量│单位用工│合计工日│工日单价│人工费│ │   ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤   │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9 │   ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   ├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   └————┴——┴——┴——┴————┴————┴————┴———┴—┘   审核 计算 年 月 日
  • 一项工程由公司承包给大老板,大老板承包小老板,小老板承包给包工头,小老板没有做好安全防护,出现事故,
    公司应当将工程承包给有资质的企业或者单位,如承包给无资质的单位或者个人,该承包合同属于无效合同,如出现安全事故,由发包方和承包方根据过错程度承担相应的责任。
  • 打算承包个工程,请问工程承包合同范本是怎样的
    你好,工程承包合同范本一般是下面这样的。 甲方: 乙方: 合同签订地: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程范围及内容: 工程量: 承包形式: 三、工期: 1、开工日期: 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到省优; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为: 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式: 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在x%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过x%的,双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行: (1)工程预算价:(工程结束后按实结算) 工程单价:(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量,结合xx省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价x%以内,无需追加合同,超过x%,须另订合同。 (6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。 附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于年月日在签署。 3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方(签章):乙方(签章): 法定代表人:法定代表人: 授权代表(签字):授权代表(签字): 年月日年月日
声明:以上内容找法网享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
小工程承包需要什么资质
小工程承包需要什么资质
建筑工程总承包资质 5289
工程承包合同范本
工程承包合同范本
合同范本资讯
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
包小型工程合同怎么写
包小型工程合同怎么写
建筑工程施工合同范本 1891
小工程承包合同书
小工程承包合同书
建筑工程发包与承包 145
完整版的工程承包合同范本
完整版的工程承包合同范本
承包合同范本 1062
小工程承包协议书范本
小工程承包协议书范本
工程承包常识 114
小工程承包合同协议书范本
小工程承包合同协议书范本
建筑工程施工合同范本 224
小工程承包合同怎样写
小工程承包合同怎样写
建筑工程总承包合同 216
欠钱纠纷律师怎么收费
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨 1405
正泰光伏发电屋顶免费安装,要立合同
法律分析:顶楼光伏发电应在供电营业厅申请办理。所需材料如下:1、经办人身份证原件、复印件和法定代表人身份证原件、复印件(或法人委托书原件);2、企业法人营业执照
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
假如合同是你自己签的,检方会承担法律责任吗?
你签订的是什么合同?一般来讲合同效力待定
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
判决抵押无效如何处理
抵押担保 1075
正泰光伏发电屋顶免费安装,要立合同
结合具体的合同约定进行
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨 1015
我在微信公众号上云管家签了合同,但是对方未放款
你好,借贷纠纷可以友好协商或向法院申请诉讼。
全部2个答案 >
888 人咨询过
去咨询
能帮我看看合作合同?
合作合同一般要注意以下事项:1、合同的内容应当完善,当事人可以参照合同的示范文本订立;2、合作合同的当事人应当具备完全民事行为能力;3、合同应当公平确定当事人的
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
签署合作协议后对决定产生疑虑该如何应对
合作协议书的注意事项主要包括:1、协议书的内容不得违反法律、行政法规的强制性规定,不得违背公序良俗;2、协议书的当事人应当具有相应的缔约能力;3、签订协议书是出
全部0个答案 >
888 人咨询过
去咨询
在金盟包里签了一份协议,是否可以作废
协议可以作废。处理方式:1.协商变更协议内容;2.达成补充协议,明确未尽事宜;3.如协商不成,向法院申请撤销协议。具体操作需根据实际情况和法律规定进行。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
相关文书下载