隐蔽工程质量责任有哪些

更新时间:2020-10-20 16:13
隐蔽工程质量责任有哪些
唐梅
上海建纬(成都)律师事务所
唐梅
律师解答
隐蔽工程质量责任有承包人未及时通知发包人在隐蔽工程隐蔽以前检查的责任;发包人没有及时检查的责任;工程材料供应不合格的责任;工程质量不合格的责任等。
法律依据

根据2021年1月1日起施行的《民法典》第七百九十八条
隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
现在发现隐蔽工程中卫生间没有地漏,我能否对其隐蔽工程全盘否认。现在如果隐蔽工程全部返工的话。
装修纠纷依据签订的合同,没有或者不够详细只能找出具体质量不合格的地方投诉到工商消协,还不能解决的问题只能法院起诉了。
隐蔽后怎么检测工程质量
工程需要依法进行质量检查与记录。法律规定,施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通
地面看不出来是隐蔽工程质量问题,现让我们出钱维修?
因您的原因导致楼下的财产损失的您需要承担赔偿责任
楼房隐蔽工程问题
找物业公司。
女方隐蔽财产
可以申请法院调取
中标公示期后如何处理串标
看是否有违法之处
我向乡镇提出信息披露,要求公布征地批准,以生产机关为由拒绝提供。这合法吗?
您好,您可以申请行政复议,同时再次申请信息公开,您有知情权,您是想要获取什么信息呢
我的货款有几年了施工单位就是不给,我只有送货清单
送货单具体内容是什么?是否加盖公章
主讲律师
唐梅
唐梅
四川-成都
擅长:劳动纠纷、建筑工程、公司企业
3
已帮助
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询