发包人在合理期限内没有检查的将会导致什么法律后果呢

更新时间：2023-12-14 14:13

魏瑞林

内蒙古赫扬律师事务所

律师解答

发包人在合理期限内没有进行检查的，承包人有权暂停施工、顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。发包人应该在接到通知后，按期对隐蔽工程条件进行检查，因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，会影响合同的履行。

法律依据

《民法典》第七百九十七条
发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
第七百九十八条
隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

承揽人没经发包人同意找他人合伙工作出事故，发包人承担什么责任

承包工程中承包人应承担的责任如下：　　１、施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计（或施工方案），做

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

扶贫抗旱井发包给个人合理吗

您好，要看什么性质

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

抽检不合格必须罚款吗

发包人包活给我，工人受伤，发包人负责吗

如受伤被认定为因工受伤，拿到有劳动部门出具的工伤认定决定书后，医药费由用人单位全额支付，工伤治疗、康复期间的工资按原待遇发放。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

请问如果发包人知道承包人没有资质，那发包人可以找承包人和被挂靠单位吗？发包人的过错会造成什么不利吗？

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

承包土地期限内土地价格高涨发包方怎么办

期间涨了，就涨了呗，违约调整啊

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

农村个人土地承包期限内可以发租给别人吗？个人承包期内发包方有权参与吗？

建议咨询当地公安车辆管理部门。

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

在土地承包期限内发包方是否有权将土地接着承包

承包期内任何一方不得私自变更合同，在承包期内发包方无权另行向其他人发包。由于你的案情叙述不够详尽，建议你当面或者打电话向律师咨询。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

合同上写两个月转正，现在告诉我三个月转正

你好，可以具体展开说说吗

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

我去学了一天不想学，我签了合同，还能退学费吗？

你好，根据你们的协议约定处理

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

未成年人可以去实体店买手机吗？

法律分析：卖给未成年手机目前并未违反我国任何强行性法律，即企业及其经营者不会受到任何行政处罚或刑事处罚。但是出售手机给未成年人存在如下民事法律风险。在我国16岁

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

但签订合同后，需要我的身份证号码银行卡号码人脸识别，这是真假的

你好，你可以收集你被骗的证据报警处理

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

前几天在自考机构报名分期付款的，能不能取消

您好，依据双方之间协议约定办理

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

项目几年不签合作可以作废

你好！需要有正当合法理由

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

报了一个培训班，是先学后付，一月一付，我学了十几天，想解约，费用还要交一个月的嘛

解约时一般需与培训机构协商，可选继续履行、支付违约金或协商解除。具体选择应根据合同条款、个人情况及解约原因综合判断，必要时可咨询专业律师。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

您好我刚找的一家公司后合同可以帮我看下合同是否是霸王条款吗

您好，您具体遇到了哪方面的法律问题。

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

魏瑞林

全国

擅长：刑事案件、交通事故、合同纠纷

已帮助

695

图文数

咨询我

热门知识