工程合同发包违约有哪些责任

更新时间:2024-04-08 17:18
工程合同发包违约有哪些责任
凌灿伟
四川黎明律师事务所
凌灿伟
律师解答
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
法律依据

2021年生效的《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《中华人民共和国民法典》第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
发包人违约应承担的违约责任,签了工程合同但发包人违约了,发包人要承担什么违约责任?
法律分析:发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承
工程合同内发包人违约责任
如果双方都签订了合同,对双方都是有约束力的。合同出现违约时,应当按照合同中关于违约责任的规定进行处理。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程合同 发包人的违约责任
如果双方都签订了合同,对双方都是有约束力的。合同出现违约时,应当按照合同中关于违约责任的规定进行处理。
工程施工合同发包违约如何赔偿
合同违约赔偿按照合同的约定赔偿,合同没有约定的,按照实际损失赔偿。
发包人违约解除工程合同违约金
你好,对于合同违约的情况可以要求对方承担强制履行、赔偿损失、支付违约金等责任。
破坏交通设施罪既遂应如何量刑?
破坏交通设施罪量刑因情况而异。未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑;若造成严重后果,如人员伤亡或重大财产损失,可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。
刑事案件起诉书是否可以提供给家属查阅?
刑事案件起诉书不提供家属查阅。如果家属是辩护人,法院会送达;若非辩护人,可向被告或辩护人请求查看。操作时需遵循法律程序,确保不影响案件的正常进行和公正审理。
我的案子已经进入了执行阶段?
在执行阶段中,如果被执行人提出异议,您应首先了解异议的具体内容和理由。如果异议涉及执行行为,您可以向负责执行的法院提出书面异议;如果异议涉及执行标的,您可以通过
刑事案件移交检察院代表什么意思
案件移交检察院后,处理方式有:1.检察院审查案件材料,决定是否起诉;2.若证据充分,检察院会提起公诉,将案件送至法院审判;3.若证据不足或犯罪嫌疑人行为不构成犯
在学校有人偷了我男朋友手机出来,然后晚上趁我们都回寝了,解锁我们的手机并且拍下我和他的聊天记录违法吗
违法。若情况不严重,可与侵权者沟通,要求其删除并道歉。若情况严重或沟通无果,可向学校相关部门反映,寻求校方介入。如涉及犯罪行为,应立即报警,并提供证据。此外,还
主讲律师
凌灿伟
凌灿伟
全国
擅长:刑事案件、婚姻家庭、交通事故
96
已帮助
咨询我
相关文书下载
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询