首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
陕西法律咨询
>
宝鸡法律咨询
>
宝鸡讨薪
> 咨询详情
你好,暴雨致墙面刚砌的瓷砖掉落,我应该多给工人工资吗,他是按米收费
更新时间:2024-04-13 19:32:55
问题描述:
你好,暴雨致墙面刚砌的瓷砖掉落,我应该多给工人工资吗,他是按米收费
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
劳动纠纷律师团队
推荐
已帮助
888045
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
暴雨水浸造成的停工的索赔方式:
1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;
2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出
延长
工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。法律依据:《建筑法》第六十七条
承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
2024.04.13 19:32:36
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1825287
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
法律分析:
1.第一种情况:如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨,则施工单位无权就此提起施工索赔。因为,正常季节性暴雨对工程施工工期和费用的影响已经包含在工程定额造价之内,也包括在投标报价之内,属施工排水性质。
2.第二种情况:由台风引起的暴雨,此类情况应为不可抗力性质,因为台风雨属于台风引起的自然灾害性性质。法律依据:《建设工程质量管理条例》
第四十条 在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:
(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
第四十一条 建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
2024.04.13 19:32:52
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
133792
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
暴雨水浸造成的停工的索赔方式:
1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;
2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
《建筑法》第六十七条法律依据:《建筑法》第六十七条
《建筑法》第六十七条
承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
2024.04.13 19:32:55
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
违法分包转包怎么处罚
建筑工程
5065
怎么避免违法分包和非法转包
建筑工程
510
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
分包违法转包怎么处罚
刑事辩护
235
如何避免违法分包和非法转包
建筑工程
240
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
830
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
560
她们需要扣除休息日。这样做对吗?
跟用人单位协商,协商不成可以向劳动监察大队投诉,或者申请劳动仲裁
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
380
如果我工作六天后辞职,老板不给我工资怎么办?
讨薪属于劳动争议,当劳动争议发生后,当事人与用人单位进行协商,也可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
335
矿工离职了,没有工资怎么办。不在那边了。
离职拿不到工资,劳动者可以通过以下方法维权:与用人单位协商;向基层人民调解组织、企业劳动争议调解委员会或在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织申请调解;向
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
230
企业不允许员工工作还不发工资该怎么办?
用人单位拖欠或克扣工资,劳动者可以向劳动监察大队投诉或者直接申请劳动仲裁维权。维权时应注意收集整理必要的证据,如工作服、工资条、工牌证人等。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
270
我已经职工到期了公司说只能先发上个夜工资这个月到下个月发
法律分析:可以和公司协商要求发放,协商无果可以向当地劳动部门投诉,申请劳动仲裁,对仲裁结果有异议向法院提起民事诉讼。法律依据:《工资支付暂行规定》 第九条 劳动
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我的小老板(私人)还欠我23279元,因是私人小老板,怎样才能要回我的工资,要多次就回答还没要上来钱
法律分析:劳动者可以通过投诉要回工资。 用人单位有下列情形之一的,劳动者有权向人力资源社会保障部门举报投诉: (一)拖欠或者克扣劳动者工资的; (二)支付劳
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
然后把他的工资打我工资卡上,请问这样做对我有影响吗,犯法吗
代经理发工人工资,为什么又转回给经理?如果是你的笔误,是想说转给工人。那就可以让转钱和接受转钱的两个人共同给你出具书面证明,可以保证以后有出现事情可以用此书面证
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
工人贴砖后,不合格全新坑掉,但工人不给谁修,推E阻门上几个月了,工钱已结清,该咋办?
威胁业主报警;赔偿诉讼解决
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
呼和浩特律师
太原律师
合肥律师
昆明律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐:
宝鸡律师
同城律师:
凤县律师
凤翔县律师
扶风县律师
陇县律师
眉县律师
千阳县律师
太白县律师
岐山县律师
麟游县律师
渭滨区律师
金台区律师
陈仓区律师
其他人在咨询:
工伤索赔
讨薪
无故辞退
劳务派遣
社会保险
调岗降职降薪
劳动仲裁
个人税收筹划
劳动合同纠纷
群体劳资纠纷
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
公司欠工人工资欠条
5869人下载
建筑工人工资委托代发协议
5869人下载
公司无拖欠工人工资的证明
5869人下载
工人工资协商集体合同
5869人下载
律师解答动态
刚刚
徐孝乐律师
近期帮助 57378 人
我中专实习的时候找了份工作,交了社保,会影响我十月份上大专吗?
刚刚
陈虹律师
近期帮助 574 人
在厂里工作手指血管断了能赔多少钱?
14秒前
陈虹律师
近期帮助 574 人
父亲出车祸申请救助基金,为了不妨碍治疗先垫付了医药费,救助资金后来下来了出院时会退回我自己垫付的部分
45秒前
黄国凯律师
近期帮助 2903 人
你好,就是贷款银行卡输错了我需要还款吗?
1分钟前
徐孝乐律师
近期帮助 57378 人
我刚刚付费的,为什么没有回答另外我付费后,我在咨询为什么又要收费了
2分钟前
金斗云律所律师
近期帮助 3793 人
工人在我租的房子睡觉猝死了,当天晚上工人下班喝了点酒,就发现没有生命特征了,这种情况责任该谁负责
3分钟前
赖启徇律师
近期帮助 8751 人
店家一年保修保修时换了一张又是坏的但过了保修还可以换吗
4分钟前
赖启徇律师
近期帮助 8751 人
网购被骗一万多。咨询律师需不需提供真实姓名,电话,身份证?
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询