极速咨询
当前位置： 找法网 > 法律咨询 > 广东法律咨询 > 深圳法律咨询 > 深圳合同纠纷 > 咨询详情

工程无法开工申请索赔

更新时间：2016-10-12 22:26:00
问题描述：
因其它原因造成我单位中标工程一直无法开工，最近接甲方通知该工程无法实施，需取消合同，请问如何向甲方进行索赔？
承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应
立即咨询
4位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
  • 孙文丰律师
    孙文丰律师
    服务地区：广东-深圳
    要看关于解除合同的相关约定
    2016.10.12 14:08:38
    点赞
    在合同专用条款17.9中约定“发包人未能办妥各类发包人应办理的报批条续和提供施工所需的场地、工作面，承包人只能得到工期顺延的赔偿，不支付承包人任何补偿费用”，但在我方接到中标通书后，做了以下工作：1、进行了临建搭设；2、部分机械设备进场；3、现场进行测量、放线；4、专项方案请专家进行评审并支付评审费用等；4、进行了场平工作；5、进行了清表（除草等工作）；6、自中标后项目经理（建造师）被锁定；
    2016.10.12 15:05:55
  • 王丽媛律师
    王丽媛律师
    服务地区：广东-深圳
    你好，因无法开工造成损失，要求解除合同，可以收集证据到法院起诉要求对方进行违约赔偿。详细可以来电咨询。
    2016.10.12 14:53:06
    点赞
  • 章法律师
    章法律师
    服务地区：广东-深圳
    可以提供更多细节吗？
    2016.10.12 15:14:03
    点赞
  • 刘瞻律师
    刘瞻律师
    服务地区：广东-深圳
    可以起诉，要求赔偿
    2016.10.12 22:26:00
    点赞
  • 平台广州律师团官方
    专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问？立即咨询律师！
1分钟提问，海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
装饰装修工程合同纠纷怎么处理
装饰装修工程合同纠纷怎么处理
1794
关于工程延期开工
你好！对方对方已经违约，可以向对方提出索赔。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议 立即咨询 律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。
施工总承包可以分包吗
施工总承包可以分包吗
民法典 3023
施工招标合同范本
施工招标合同范本
民法典 470
工程无法完工
建议带材料和律师面谈
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
发包人工程转包会导致建设工程合同解除吗
发包人工程转包会导致建设工程合同解除吗
民法典 464
因其他承包人提供的商品混凝土的质量问题导致我方发生的损失如何向业主索赔?有何支持性文件?
按照合同对业主处理，然后对商品混凝土的承包人追偿。
全部2个答案 >
888 人咨询过
去咨询
延期开工的索赔
按实际损失索赔。
全部5个答案 >
888 人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨 2055
民事诉讼执行期限过了怎么办
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨 1520
欠钱纠纷律师怎么收费
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨 1090
因欠款纠纷起诉的开庭流程
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨 1000
判决抵押无效如何处理
判决抵押无效如何处理
抵押担保 835
民间欠债不还怎么起诉
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨 760
相关推荐
可能感兴趣：
呼和浩特律师 太原律师 合肥律师 临淄区律师 列表内容 法律列表 法律内容 法律资讯 法律知识 法律内容
律师推荐：
深圳律师 深圳找律师 龙华区律师 深圳合同纠纷律师 深圳合同违约纠纷律师 深圳合同审查律师 深圳借款合同律师 深圳买卖合同律师 深圳租赁合同律师
同城律师：
罗湖区律师 福田区律师 南山区律师 宝安区律师 龙岗区律师 盐田区律师 大鹏新区律师 光明区律师 龙华区律师 坪山区律师
专业律师：
深圳房产纠纷律师 深圳公司法律师 深圳合同纠纷律师 深圳婚姻家庭律师 深圳交通事故律师 深圳劳动纠纷律师 深圳刑事辩护律师 深圳债务债权律师
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本，下载低至¥9.9/篇
建设工程勘察合同范本
5869人下载
工程咨询合同
5869人下载
建设工程勘察合同（示范文本）（GF—2016—0203）
5869人下载
建设工程分包设计合同范本最新
5869人下载
律师解答动态
刚刚
阮兴军律师
近期帮助 11963 人
你好，请问公司注册个体工商户，需要联络人，我只是上班的，请问有什么责任或者风险吗
2分钟前
谭树旭律师
近期帮助 10832 人
2个人在领导个人所属办公室内谈话，被第三人在关门的前提下在屋外隔着门进行录音，是否违法
3分钟前
贺春林律师
近期帮助 3467 人
100万工亡赔偿金配偶子女父母各分多少钱？
6分钟前
杨林礼律师
近期帮助 18489 人
被诈骗公司用欺诈手段骗取了我买车
14分钟前
杨林礼律师
近期帮助 18489 人
起诉卡主钱能追回吗
17分钟前
张强律师
近期帮助 27069 人
你好我想咨询一下裁员的问题
26分钟前
桦仁律所律师
近期帮助 2560 人
我想查一个人的现在住址
27分钟前
屠明双律师
近期帮助 1576 人
快手打赏大约不到两万，经常微信聊骚都是半夜聊，我可不可以用小三之名起诉她
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问？60分钟无限次追问
立即咨询

公众服务

找律师

查法规

学习法律

免费法律咨询

律师服务

律师加盟

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号
我是公众
极速咨询 限时追问
找法网律师众号
我是律师
案件接洽 合作加盟
粤公网安备：44010602002221号 工业和信息化部备案：粤ICP备10231287号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20210158 CopyRight@2003-2022 findlaw.cn ALL Rights Reservrd