建筑施工索赔的主要内容

更新时间:2022-05-23 11:42 找法网官方整理
导读:
建筑工程需要注意的一个问题是工程款拖欠的问题怎样解决,那么一般在建筑施工索赔的内容是工程设计变更、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款等等。1、发包人没有按合同约定的时间和要求...

  建筑工程需要注意的一个问题是工程款拖欠的问题怎样解决,那么一般在建筑施工索赔的内容是工程设计变更、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款等等。

  1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。

  发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供"三通一平"的施工场地,即水通、电通、施工道路通,并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续,向承包人提供施工场地地下管网线路资料。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件,必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。

  2、工程设计变更。

  在施工合同履行过程中,发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排,造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除,这必然造成施工成本比原计划增加,工期比原计划延长。

  3、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。

  《工程结算办法》规定:(1)发包人不按合同约定支付工程预付款,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知,发包人收到通知后仍不付款,承包人可在发出通知14天后停止施工,

  发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款利息,并承担违约责任。(2)发包人不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

  4、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。

  如果发包人没有按合同约定的时间向承包人供应材料、设备,或者供应的材料、设备的种类、规格、数量、价格、质量等级与合同不符,这将导致工期延误,并给承包人造成损失。

  5、因施工中断,或发包人工作失误导致工效降低。

  由于发包人的监理工程师原因引起施工中断的工效降低,特别是是根据发包人不合理的指令压缩合同规定的工作进度,使工程比合同规定日期提前竣工,从而导致工程费用的增加。承包人可提出以下索赔:人工费用的增加;设备费用的增加;材料费用的增加。

  6、不利的自然条件或人为障碍增加了施工的难度,导致承包人必须花费更多的时间的费用。

  不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工的难度,导致承包人必须花费更多的时间的费用,在这种情况下承包人可提出索赔要求。

  7、工期延长或延误。

  通常包括两方面:一是发包人要求延长工期,二是承包人要求偿付由于非承包方原因导致工程延误而造成的损失。一般这方面的索赔报告要求分别编写,因为工期和费用的索赔并不一定同时成立。

  8、发生非承包人的原因,致使工程终止或放弃。

  在施工合同履行过程中若发生非承包人的原因,致使工程终止或放弃,承包人有权提出盈利损失或者补偿损失的索赔。盈利损失等于该项工程合同价款与完成遗留工程所需花费的差额;补偿损失等于承包人在该项工程已花费的费用减去已结算的工程款。

  9、物价上涨引起索赔。

  在直接影响工程造价的某些物价上涨情况下,由工程造价管理部门发布的在建工程材料预算价格调整、建筑材料的市场价与预算定额价差的有关处理规定。根据全国的实际情况,目前可根据各省市定额站颁发的材料预算价格调整系数及材料价差对合同价款进行调整,待材料价格指数逐步完善后,可采用动态结算中的公式进行自动调整。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在债权债务领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 149482
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑施工索赔
不知道有没有劳动合同,如果没有劳动合同,建议你申请劳动仲裁,申请劳动关系认定,劳动关系认定下了,在申请工伤认定,工伤认定下了,在申请伤残等级鉴定,鉴定结论出来,
建筑工程索赔
根据合同条款,收集证据起诉索赔,具体尽快与律师联系
由甲方原因导致停工可以索赔哪些内容?
要看你们合同有否约定。无约定的,如有证据证实存在实际损失和利润损失的,可以要求甲方赔偿。要看合同约定。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑施工安全责任划分
由施工单位承担责任
我买了一部二手手机。私人交易。能不能退货?那是违法的吗?
消费者维权可以与卖方进行协商、交涉。根据交易时对方提供的联系电话、方式或者交易平台提供的联系资料与卖方进行交涉。有时候,一定的压力会迫使卖方履行其义务。
我不小心撞到了停着的车。我该怎么办?
车祸赔偿,首先要看交警部门是否对此事故作出责任认定。如果是你的全责,则由你方依法承担本次事故的全部损失;如果双方均有过错,则由双方根据自身过错大小,按责任比例分
南通改造房屋如何计算补偿
法律分析:房屋补偿计算标准一般是根据当地房屋评估价格和房屋装饰商定价格来确定的。比如,搬迁费十二元每平方米,按两次计算;临时安置费(过渡费)按二十五元每平方米计
玉树州征收该怎样给赔偿
2021林地征收补偿没有一定的标准。只有一个大概的范围,具体的赔偿数额一般是由省、自治区或者直辖市的相关部门来制定。如果是遇到特殊情况的,国务院也可以提高林地的
李律,想翡翠消费纠纷,对方是瑞丽人,有对方姓名、微信号、银行卡号能起诉吗?
可以直接向人民法院起诉。可以搜集具体的证据如银行的转账回单、聊天记录等,在多次催讨还是不得的情况下,可以在诉讼时效内向法院起诉解决。法律依据:《中华人民共和国民
百色修建房子该怎么计算赔偿
法律分析:不同房屋结构相应的赔偿标准为:(一)砖混结构一级房屋每平方米400元,二级每平方米380元,三级每平方米360元;(二)砖木结构一级房屋每平方米260
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询