如何签订建筑工程合同

更新时间:2020-03-21 13:46 找法网官方整理
导读:
发包人与承包人之间应当签订书面的建筑工程合同,只有签订了书面的建筑工程合同才能够确保双方当事人的合法权益,即使有纠纷也可以通过诉讼解决。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于如何签订建筑工程合同的相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

  一、如何签订建筑工程合同

  发包人(全称):__________________

  承包人(全称):__________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

如何签订建筑工程合同

  (一)工程概况

  工程名称:__________________

  工程地点:__________________

  结构形式:_________层数:_________建筑面积:_________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号:

  资金来源:

  (二)工程承包范围

  承包范围:

  (三)合同工期

  工期:_________天

  开工日期:

  竣工合同:

  (四)质量标准

  工程质量标准:

  (五)合同价款

  1、合同总价(大写):_________(人民币)元(小写):_________元

  (其中:工程暂列金额_________元,计日工_________元,材料暂估价和专业工程暂估价_________元,安全文明施工措施费_________元,总承包服务费_________元。)

  2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)

  (六)组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  (1)本合同协议书;

  (2)中标通知书;

  (3)投标函及投标函附件;

  (4)本专用合同条款;

  (5)本通用合同条款;

  (6)技术标准和要求;

  (7)图纸;

  (8)已标价工程量清单(附件4:);

  (9)招标文件、招标文件澄清及修改;

  (10)其他合同文件。

  双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。

  (七)本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

  (八)承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。

  (九)发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  (十)合同生效

  合同订立时间:_________年_________月_________日

  合同订立地点:

  本合同双方约定后生效。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

  地址:_________地址:_________

  邮政编码:_________邮政编码:_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  委托代理人:_________委托代理人:_________

  电话:_________电话:_________

  传真:_________传真:_________

  开户银行:_________开户银行:_________

  账号:_________账号:_________

  二、发包人工作与承包人工作条款应注意

  1、双方各自工作的具体时间要填写准确。

  2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。

  3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。

  三、建筑工程合同的法律依据

  《合同法》

  第二百七十五条 施工合同主要条款

  施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

  根据法律规定可以得知,建筑工程合同的签订内容一般包括建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价等。以上便是找法网小编为您带来关于如何签订建筑工程合同的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 134578
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
如何签订工程合同
最好聘请专业律师参与。
怎样签订建筑合同
这个由你们双方自己协商
工程分包合同如何签订?
只要你们协商一致,如何签订,只要不违反合同法的规定,都是可以的。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程合同怎么签定
合同要考虑多方面,最好找律师起草。
他好几个小时没回来了。我想去派出所问吗?
你好,请问具体情况是怎么回事
建设工程勘察合同含义如何
建设工程勘察合同含义如何
建筑工程合同范本
网上赌博被罚款会不会影响孩子以后上学的政审?
法律分析:曾因赌博被治安处罚的,一般不会影响孩子的政审。但是如果是刑事处罚记录的,有可能是影响的。会影响本人、直系父母、直系子女和配偶的,参军、公务员考试、考取
工程质保合同应该怎么写?
工程质保合同应该怎么写?
建筑工程合同范本
孩子的抚养费一次性拿完了在法院,都快一个月了为什么还不到账,我们该向谁要
离婚后,子女由一方直接抚养的,另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短,由双方协议;协议不成的,由人民法院判决。如果其不支付抚养费就属于不履
公司养老保险,和医疗保险2004年至2011年没有给我缴纳社保,之前的还能要求公司给补吗
如果发现公司没有缴纳社保。养老保险如何补缴,用人单位一定要及时维权,否则只能按规定要求补缴最近两年的社保,损害自身权益。答:用人单位提出申请的(需在支付期限内提
面试时口头上说了试用期工资4600,上了两天半后因领导强制要求中午休息时间也必须在公司没有继续上班,
用人单位拖欠或克扣工资,劳动者可以向劳动监察大队投诉或者直接申请劳动仲裁维权。维权时应注意收集整理必要的证据,如工作服、工资条、工牌证人等。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询