承包工程合同怎么写

更新时间:2019-01-25 10:41 找法网官方整理
导读:
在现实生活中,很多工作往往都需要双方当事人签订合同来保障双方在进行工作的权益,所以,建筑工程行业也不例外。如果承包一项工程,那么要如何写工程的承包合同呢?接下来由找法网小编带大家了解承包工程合同怎么写的有关内容,希望能给您提供帮助。

  一、承包工程合同怎么写?

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。

  第二条:施工方案

  1、基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

  2、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

  3、完工后做围墙10米左右。

  4、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

  第三条:合同工期

  1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

  2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

  第四条:价格及付款方式

  1、工程总承包价为 元。

  2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

  3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

  第五条:甲方义务

  1、按合同向乙方拨付工程款。

  2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

  第六条:乙方义务

  1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

  2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

  第七条:施工安全

  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

  第八条:验收

  工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

  第九条:违约责任

  1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

  2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

  第十条:其它

  本合同于 年 月 日由双方在 签订,自双方签字或盖章后生效,一式 份,上方各执一份,上交 份。

  发包单位(甲方)(盖章)

  授权代理人(签字或盖章) : 联系电话:

  承包人(签字或盖章): 联系电话:

  年 月 日

承包工程合同怎么写

  二、建筑工程承包合同纠纷怎么处理?

  (一)和解或调解

  发生建设工程承包合同争议时,当事人可以自行协商和解,或者通过第三者进行调解。

  (二)仲裁

  建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解,或者和解、调解不成功,可以根据达成的仲裁协议,将合同争议提交仲裁机构仲裁。

  (三)诉讼

  如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款,发生争议后也没有达成书面的仲裁协议,或者达成的仲裁协议无效,合同的任何一方当事人,包括涉外合同的当事人,都可向人民法院提起诉讼。在人民法院提起合同案诉讼,应依照《民事诉讼法》的规定进行。

  三、建筑工程保险的承包方式

  1、全部承包方式。所有人将工程全部承包给某一施工单位,该施工单位作为承包人(或主承包人)负责设计、供料、施工等全部工程环节,最后以钥匙交货方式将完工的建筑物交给所有人。在此方式中,由于承包人承担了工程的主要风险责任,故而一般由承包人作为投保人。

  2、部分承包方式。所有人负责设计并提供部分建筑材料,施工单位负责施工并提供部分建筑材料,双方各承担部分风险责任,此时可由双方协商,推举一方为投保人,并在合同中写明。

  3、分段承包方式。所有人将一项工程分成几个阶段或几部分分别向外发包,承包人之间是相互独立的,没有契约关系。此时,为避免分别投保造成的时间差和责任差,应由所有人出面投保建筑工程险。

  4、施工单位只提供服务的承包方式。所有人负责设计、供料和工程技术指导;施工单位只提供劳务,进行施工,不承担工程的风险责任。此时应由工程所有人投保。

  综上所述,工程承包合同的内容应该有发包方和承包方的名称;发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息,还有承包项目的内容和具体要求等。以上便是找法网小编为您整理的“承包工程合同怎么写”全文。如果您还有关于建筑工程纠纷方面的疑问,欢迎您到找法网咨询专业律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 198812
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程合同怎么写
你好,委托律师代书。
我是干小工程的合同怎么写
你好 可以根据工程的具体内容找专业的律师代写。
分包合同怎么写
工程分包合同具有较高的技术性,内容较复杂,要注意的风险也多,建议请律师提供专业指导。也可以从专业网站下载工程分包合同范本借鉴。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
承包小工程合同怎么写
根据你说的情况看,可以委托律师写一份
建筑工程黑白合同是什么意思
建筑工程黑白合同是什么意思
建筑工程总承包合同
嫖娼者被罚款5000放人,还会被传唤过去吗?
嫖娼罚款5000后,一般不会被拘留。嫖娼被抓,依照有关法律规定,最高可处5000元罚款,交罚款后放人的一般不会在拘留了。如果当事人认为处罚过重,可以向当地人民政
建设工程承包合同的种类有哪些
建设工程承包合同的种类有哪些
建筑工程总承包合同
被判缓刑后是否可以出国
你好,过了缓刑考验期了吗
建筑装饰工程合同书范本
建筑装饰工程合同书范本
建筑工程总承包合同
做网拍交会费后24小时内可退还嘛
需要按照合同约定处理
钢结构承包工程合同样本
钢结构承包工程合同样本
建筑工程总承包合同
办了婚礼没领结婚证也没有孩子,女方不想过了,彩礼是十万全被她父母拿了,去起诉的话能要回来一些吗?
不返还彩礼可以直接向人民法院起诉;根据司法解释如果男女双方还未办理结婚登记手续的;已经办理了结婚登记手续,但还未共同生活;男方因婚前给付彩礼钱,而导致生活困难的
包工程协议书怎么写
包工程协议书怎么写
建筑工程总承包合同
九江征收可以怎样计算补偿
被征收人所得的补偿包括:(一)被征收房屋价值的补偿;(二)因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿;(三)因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。法律依据:《国有土地上
去年我在成都上班7月受了工伤,12月劳动能力鉴定出来为九级。我想问问如果和公司私了能拿到多少赔偿合适
工伤被鉴定为9级,应当由工厂还是社保基金赔偿需要根据赔偿的内容来确定,治疗工伤期间的工资福利和终止或者解除劳动合同时应当享受的一次性伤残就业补助金由工厂进行赔偿
鄂州修106国首占我家0点6亩田?
具体以当地征地补偿政策为准
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询