工程款纠纷的防范措施与解决方法有哪些

更新时间:2018-12-28 11:00 找法网官方整理
导读:
施工合同是工程正常施工的重要部分,而如今关于工程合同纠纷的新闻屡见不鲜。看着电视新闻上因为合同问题发生纠纷的镜头,我们需要反思。下面就让找法网小编为大家带来的工程款纠纷的防范措施与解决方法有哪些相关内容,一起来看看吧。

  一、工程款纠纷的防范措施与解决方法有哪些

  (1) 应当严格按照建设程序进行工程建设

  (2)对造价和工期的要求应当符合客观规律

  (3) 应当按照法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准的要求进行设计和施工

  (4) 标段的划分应当合理,不能随意肢解工程

  (5) 施工图设计文件应当按照规定进行审查

  (6) 加强建筑材料、建筑构配件和设备采购的管理

  (7) 应当按照设计图纸、技术规范进行施工

  (8)严格施工前产品检验的强化责任

  (9) 完善质量保修制度

  (10) 严格监理制度,加强质量监督管理

工程款纠纷的防范措施与解决方法有哪些

   二、工程开竣工日期如何确定

  建设工程施工合同实际开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工时间为依据;因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定开工日期;因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工日期;既无开工通知也无其他相关证据能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。

  发包人、承包人、设计和监理单位四方在工程竣工验收单上签字确认的时间,可以视为竣工日期,但当事人有相反证据足以推翻的除外。

  三、工期顺延如何认定?

  因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

  以上就是找法网小编为大家带来工程款纠纷的防范措施与解决方法有哪些的全部内容。只有我们仔细了解了工程款纠纷的防范措施与解决方法有哪些,我们才能维护自己的合法权益,以免造成不必要的麻烦。欢迎咨询找法网的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 186131
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑合同纠纷解决方法有哪些?
双方可以协商解决,如果协商不成,可以通过法律途径解决纠纷;发律师函是协商解决的方法之一,可以试试看,说不定会有效果。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
经济纠纷的解决方式有哪些?
协商、和解、行政处理、仲裁、诉讼。
抖音代发体彩视频是否违法?
你好:可以起诉解决看证据了
第三方员工受伤是否需要承担责任?
工作期间人身伤害第三方责任是指因当事人和用人单位以外的第三方侵权而引发的职工人身损害,因为第三方导致的也就是第三方责任工伤事故,当事人如果请求第三方承担民事赔偿
江北区律师在线解答如何收费
法律分析:每个地区的收费标准不一样。1、律师收费以诉讼标的或案件类型收费,当地司法厅规定律师收费标准。2、法院案件受理费如果简易程序收25元。法律依据:《律师收
我想以前拆迁房的资料去哪里补办?就是现在的德州东来顺西金茂豪庭的位置
一、拆迁房有房产证吗1、拆迁房有房产证。拆迁房主要是分成两种,一种是政府拆迁分配的,一种是开发商购买土地后赔偿的,无论是哪种,只要是通过正规拆迁程序拆迁的,都是
非机动车,原因曲靖牌照在昆明行驶被扣,理由异地牌照不能在昆明行驶,此车原车主10年前购买后因外地发展
上外地牌照有补办不便和出行限制的地方。如果发生行驶证或者车牌丢失,只能到车辆户籍所在地车辆登记注册的地方补办。而缺失牌照的车辆是不允许上路的上路不专合法,强行上
南通工伤赔偿标准要多少
工伤赔偿的数额需要根据伤情进行支付。工伤赔偿的数额包括治疗费、住院伙食补助费、外地就医交通费、食宿费、康复治疗费、辅助器具费、停工留薪期工资等补偿。工伤造成不同
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询