建筑工程索赔补偿标准是什么

更新时间:2018-09-21 16:33 找法网官方整理
导读:
工程索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。建筑工程索赔有一定的标准,那么建筑工程索赔补偿标准是什么?下面找法网小编就来给大家介绍一下相关内容。

  建筑工程索赔补偿标准是什么呢?建筑工程索赔有一定的标准,下面找法网小编就来给大家介绍一下相关内容,希望能给大家带来一定的帮助。

  一、工程索赔的意义

  在工程建设阶段,都可能发生索赔。但发生索赔最集中、处理难度最复杂的情况发生在施工阶段,因此,我们通常说的工程建设索赔主要是指工程施工的索赔。

  合同执行的过程中,如果一方认为另一方没能履行合同义务或妨碍了自己履行合同义务或是当发生合同中规定的风险事件后,结果造成经济损失,此时受损方通常会提出索赔要求。显然,索赔是一个问题的两个方面,是签订合同的双方各自应该享有的合法权利,实际上是业主与承包商之间在分担工程风险方面的责任再分配。

  索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法,同时也是避免风险的最后手段。工程建设索赔在国际建筑市场上是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要手段。许多工程项目通过成功地索赔,能使工程收入的改善达到工程造价的10%~20%,有些工程的索赔甚至超过了工程合同额本身。在国内,索赔及其管理还是工程建设管理中一个相对薄弱的环节。

  索赔是一种正当的权利要求,它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。

建筑工程索赔补偿标准是什么

  二、建筑工程索赔补偿标准

  1、工期索赔

  (1)网络分析法 通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期.

  (2)比例分析法 通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期.

  (3)其他方法 工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协议确定索赔工期.

  2、索赔费用

  (1)总费用法 又成为总成本法,通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用

  (2)分项法 按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔.可分为:人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。

  三、工程索赔条件

  (1)索赔条件

  索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

  1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

  2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

  3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

  4.发包人延期支付期限造成承包人的损失。

  5.非承包人的原因导致工程的暂时停工。

  6.物价上涨,法规变化及其他。

  (2)前提条件

  1.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

  2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

  3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

  以上就是找法网小编给大家介绍的建筑工程索赔补偿标准是什么的相关内容。通过上文的介绍,想必大家了解到了建筑工程索赔的标准和其他相关内容,如果大家还有其他方面的问题,可以来我们找法网,我们会有专业律师协助大家解决问题。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 117695
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
以什么标准索赔
你好,建议做伤残等级鉴定进而确定赔偿的标准。
赔偿的标准是什么
你好 1.你的问题没有说清楚,到底是什么作假?是生产假冒伪劣产品吗?
花窖补偿的标准是什么
我不明白你的意思。。。。。。。。。。。。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
赔偿按照什么标准
具体的赔偿主要看谁承担主要责任。
在卫生室,市场监管部门发现如何处罚过期药品
你好,需要看是否造成损害后果,以及相关的法律规定进行处罚
我被调离了另一份工作,有没有办法回到我原来的工作?
你好,你们有合同在手里吗?先查看合同具体是规定的工作多久
天津律师继承问题有哪些可靠的途径
法律分析:继承发生纠纷可以通过协商解决,也可以由人民调解委员会调解或者向人民法院提起诉讼。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百二十三条继承开始后,按照法
梅州修建房子可以怎样给赔偿
第一种方法是协商解决,具体问题双方谈即可。第二种方法是房屋维修,要求其达到开发商承诺的标准,并且不再有质量问题,这笔费用是开发商负担的。相关法律规定,房地产开发
宁河区找律所咨询收费标准
法律分析:根据经济条件的不同,各地收费的标准是不一致的。目前这种法律文书估计要200元以上。为委托方出具律师函或法律意见书,根据相关事务难易程度、使用目的、工作
云南大理小区房以旧盖新,怎么赔偿费用?
小区旧房子拆迁,应该在不低于当地拆迁补偿方案的基础上进行赔偿,按照被拆房屋所在地区的商品房平均价格确定其损失,对被拆迁房屋的价值、拆迁房屋造成的搬迁损失一并予以
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询