2022最新工程索赔协议书模板

更新时间:2021-11-01 14:55 找法网官方整理
导读:
工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。那么2022最新工程索赔协议书模板是怎样的呢?下面找法网小编就来给大家介绍一下相关内容。

  2022最新工程索赔协议书模板怎么写呢?下面找法网小编给大家准备了一份范本同时给大家介绍了相关内容,希望能帮助到大家。

  一、2022年最新建筑工程索赔协议书模板

  致:*********监理有限公司

  兹有我施工单位施工的*********工程,在 年 月 日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工。

  经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于 年 月 日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

  停工期间发生的费用及损失如下:

  1、施工人员的误工费;

  2、项目部管理人员的管理费;

  3、机械设备的闲置费;

  4、材料损失的补偿费。

  我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

  施工单位:

  日期:

2022最新工程索赔协议书模板

  二、建筑工程索赔怎么计算

  1、总费用法。计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,可能包括由于承包人的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因,使得采用此法往往会引起争议,故一般不常用。但是在某些特定条件下,当需要具体计算索赔金额很困难,甚至不可能时,则也有采用此法的。这种情况下,应具体核实已开支的实际费用,取消其不合理部分,以求接近实际情况。

  2、修正的总费用法。原则上与总费用法相同,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正,可比较全理地计算出索赔事件影响,而实际增加的费用。

  3、实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法这种方法比较复杂,但能客观地反映施单位的实际损失,比较合理,易于被当事人接受,在国际工程中被广泛采用。实际费用法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法,通常分三步:第一步,分析每个或每类索赔事件所影响的费用项目,不得有遗漏。这些费用项目通常应与合同报价中的费用项目一致。第二步,计算每个费用项目受索赔事件影响的数值,通过与合同价中的费用价值进行比较即可得到该项费用的索赔值,第三步将各费用项目的索赔值汇总,得到总费用索赔值。

  以上就是找法网小编给大家介绍的2022最新工程索赔协议书模板的相关内容。通过上文的介绍,想必大家了解到了工程索赔协议书和相关赔偿的计算方法,如果大家还有其他方面的问题,可以来我们找法网,我们会有专业律师协助大家解决问题。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 169032
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
银行承接协议书模板
委托律师根据实际情况起草。
工程转包个人协议书没有协议书
你好,可以接受委托起草的
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
离婚协议书有模板吗
你好,可以委托本人拟订离婚协议书
别人骂我,我能起诉吗?
你好,可以提前反诉的
2024年辽宁营口独生子女费怎么发放
独生子女费一般十二月份发放。独生子女费是计划生育政策自实施以来,中国对独生子女实行奖励政策。凡领取了《独生子女父母光荣证》的夫妻,从领证之月起到子女十四周岁止,
鹰潭征收可以如何算赔偿
国家赔偿费用管理条例里的内容:赔偿请求人申请支付国家赔偿费用的,应当向赔偿义务机关提出书面申请,并提交与申请有关的生效判决书、复议决定书、赔偿决定书或者调解书以
我家是吉林市丰满区小白山乡,腰屯村的农民,我家六口人,一分土地也没有或者能给遇补助吗?
法律分析:(1)只有一口或两口人的贫苦农民,会由乡村农民大会酌量分给等于两口或三口人的土地。(2)一般的乡村工人、自由职业者及其家庭,分与农民同样的土地,但如果
盘锦9级工伤最少赔偿多少钱
9级工伤赔偿的总金额包括,职工本人9个月工资的伤残补助金、以及医疗费、康复费等费用。具体的总金额则要根据实际的花费和职工的工资水平等因素来确定。职工本人工资,则
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询