建设工程设计合同范本

更新时间:2018-07-25 14:19:21 找法网官方整理 人浏览

  建设工程设计合同顾名思义是在建设工程当中产生的合同,由委托方与承包方之间就特定的勘察设计而签订的合同。很多人不清楚建设工程设计合同的内容包括哪些,找法网小编就整理了相关资料,将在下文中为您做详细介绍。

  建设工程设计合同

  建设单位(甲方):____________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  设计单位(乙方):____________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条

  甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。

  第二条 甲方的义务

  1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____ 年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

  2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

  3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

  5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  第三条 乙方的义务

  1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式__份,施工图设计文件一式____分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。

  ________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

  (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  第四条 设计的修改和停止

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

  第五条 设计费的数量和交付办法

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

  第六条 奖励与违约责任

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

  第七条 其他约定

  本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____……等单位各留存一份。

  建设单位(甲方):________________________

  代表人:________________________________

  ____年____月____日

  设计单位(乙方):________________________

  代表人:________________________________

  ____年____月____日

  以上就是小编为大家整理的建设工程设计合同的内容,有需要的话可以根据小编带来的范本内容,再结合实际的情况来书写这个合同。必要时,也可以直接来电咨询我们找法网的在线律师,我们会详细为您解答的。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工地用工合同范本
工地合同应采用书面形式,写明当事人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、承包人保修责任。 法律依据: 根据2021年1月1日起生效施行的《民法典》第七百八十九条 建设工程合同应当采用书面形式。 第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
室内涂料施工合同范本是什么,需要签署涂料施工合同,有什么合同范本参考吗?
涂料施工合同 合同编号:_________() 签订地点:_________ 签订日期:_________ 发包方(简称甲方) 承包方(简称乙方): 根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,经甲、乙双方协商同意,达成如下协议: 一、工程名称:xx中心小学 二、施工地点:xx乡政府所在地 三、工程内容:刮外墙腻子、打水刷、封闭底漆一遍、五至八年调色外墙漆两遍。——————————————— 四、承包方式:外墙涂料带料施工。——————————— 五、工期要求:——— 天竣工。 从 年 月 日开始至 年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工,工期顺延。 六、甲、乙双方责任: 1、甲方责任: ①现场达到乙方施工要求,无施工障碍。无条件提供水、电,塔吊配合乙方施工。 ②甲乙双方交叉施工时 ,甲方负责现场工作的协调,协助。达到不窝工,以保障工期不延误。 ③及时按合同支付乙方工程款,以保证工程顺利进展。 2、乙方责任: ①文明施工,遵守各项规章制度,不影响其他工人工作。 ②严格按施工程序施工,搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。 ③墙体表面因原始遗留原因造成的不平整,局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。 ④乙方雇工的一切安全问题由乙方负责,出现任何问题及雇工保险等事宜均与甲方无关。 七、工程验收: 1、达到国家普通施工标准。 2、本工程经甲方验收合格后视为交付。 八、合同价款与计算方式: 1、合同总价款 面积计算方法: 2、工程价款支付方式: ①工人及原料进入施工现场后,付工程款总造价的 %给乙方。 ② 九、其他约定: 在合同约定期内,出现质量问题由乙方负责解决 十、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,具有同等法律效力。 甲方单位 (盖章): 乙方单位 (盖章): 法定代表人 (盖章): 法定代表人 (盖章): 或授权代理人(盖章): 或授权代理人(盖章): 电话: 电话: 签订日期: 年 月 日
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程设计合同纠纷解释
你好,遇到建设工程勘察合同纠纷,那么可以采取协商、诉讼等方式解决。您委托一家公司做一个建设工程,现在这个工程不合格,那么您可以按照当初签订的合同中的具体约定来处理。 如果合同中没有约定,那么您就与对方通过协商的方式,看看能否解决这个问题。如果不能,那么您可以通过诉讼的方式来维护您的合法权益
解构与重塑 建设工程合同纠纷
你好,遇到建设工程勘察合同纠纷,那么可以采取协商、诉讼等方式解决。您委托一家公司做一个建设工程,现在这个工程不合格,那么您可以按照当初签订的合同中的具体约定来处理。 如果合同中没有约定,那么您就与对方通过协商的方式,看看能否解决这个问题。如果不能,那么您可以通过诉讼的方式来维护您的合法权益
建设工程设计合同纠纷管辖
你好,遇到建设工程勘察合同纠纷,那么可以采取协商、诉讼等方式解决。您委托一家公司做一个建设工程,现在这个工程不合格,那么您可以按照当初签订的合同中的具体约定来处理。 如果合同中没有约定,那么您就与对方通过协商的方式,看看能否解决这个问题。如果不能,那么您可以通过诉讼的方式来维护您的合法权益
建设工程合同纠纷 分包
按照双方直接的约定履行
建设工程设计合同
内容很多,需要委托律师专项制定
包工头与带班合同范本
您好,请问您的具体案情诉求是什么呢,需要做一下详细描述
中标公示期后如何处理串标
看是否有违法之处
我向乡镇提出信息披露,要求公布征地批准,以生产机关为由拒绝提供。这合法吗?
您好,您可以申请行政复议,同时再次申请信息公开,您有知情权,您是想要获取什么信息呢
我的货款有几年了施工单位就是不给,我只有送货清单
送货单具体内容是什么?是否加盖公章