装修公司延误工期时，赔偿方式首先依据双方签订的装修合同来确定。
1.若合同中明确约定了延期违约金，消费者可直接依据合同条款向对方主张权益。
2.合同中会规定每逾期一天需支付的赔偿金额，或约定逾期超过一定天数后，消费者有权解除合同并要求装饰公司支付逾期违约金、返还已支付款项及赔偿经济损失。
3.双方应首先尝试协商解决，协商不成时，消费者可向有管辖权的法院提起诉讼，由法院根据合同及实际情况判决具体的赔偿金额。
找法网提醒，装修延期的原因多种多样，主要包括以下几点：
1.人员调控不合理：装修公司为追求订单量，未能合理评估内部资源和能力，导致项目管理和人员调配不当，进而影响工程进度。
2.不停更改装修方案：在施工过程中，由于户主或装修公司的原因，装修方案频繁变动，这不仅增加了施工难度，还可能导致工期延误。
3.无法按时提供主材：在半包形式的装修中，户主若未能准时提供装修所需的主材，将直接影响施工进程，造成工期延误。
4.验收不准时、结款不及时、质量不过关：验收时间的不确定性、结款延误以及装修质量问题导致的返工，都是造成装修延期的重要原因。
装修延期赔偿的法律依据主要来源于双方签订的装修合同及相关的法律法规。
1.根据《民法典》，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
因此，当装修公司因自身原因造成工期延误时，消费者有权依据合同条款或法律规定要求其承担违约责任，包括支付延期违约金、赔偿经济损失等。
2.若合同中未对延期赔偿进行明确约定，消费者可依据《民法典》中关于违约责任的一般规定，向法院主张合理的赔偿要求。法院将根据案件具体情况，综合考虑双方过错、损失大小等因素，作出公正裁决。
