什么是建筑工程索赔的项目

更新时间:2023-06-26 08:45 找法网官方整理
导读:
建筑工程索赔的项目有人工费、材料费、施工机械使用费、分包费用、工地管理费、总部管理费。工程变更引起的索赔的情形有因业主供图造成停工费用损失而产生的费用。
一、

什么是建筑工程索赔的项目

  建筑工程索赔的项目是:

  1.人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

  2.材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

  3.施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

  4.分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

  5.工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。

  6.利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定;按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。

  7.总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。

  8.利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。

二、

工程变更引起的索赔包括哪些情形

  工程变更引起的索赔根据发生的原因不同,分六种情形:

  1.外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。

  2.不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。

  3.工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。

  4.价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。

  5.工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。

  6.其他:合同约定的其他索赔条款。

建筑工程索赔

三、

工程施工索赔的程序

  找法网提醒您,工程施工索赔的程序如下:

  1.承包商递交索赔意向书;

  2.承包商继续施工,同时准备索赔材料;

  3.提交索赔文件;

  4.工程师审核索赔文件;

  5.工程师作出处理决定;

  6.业主审查索赔处理;

  7.承包商是否接受最终索赔处理决定。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 153740
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程索赔是什么
工程的索赔是:在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和、或时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的
建筑工程延期索赔问题
根据合同约定处理
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程停电误工索赔
你好!依法、据实、理智、智慧索赔。
建筑工程经济索赔
协商不成,到法院期起诉,主张发包方承担违约责任
建筑工程索赔
根据合同条款,收集证据起诉索赔,具体尽快与律师联系
土地确权,我家五口人只有两人有地如何解决?
你好,土地纠纷的解决办法如下:纠纷当事人之间通过友好协商解决;通过其他中间人或者村民委员会、乡镇人民政府调解解决;依法向农村土地承包仲裁委员会申请仲裁解决;依法
我的工伤劳动能力评估结果是四级,应该选择什么样的赔偿?
工伤认定做出后,必须要在六十日内要求劳动仲裁吗
另一方在签订合同时签署的别人名字现在合同违约了我该怎么办?
签订合同后一方违约可以按照以下方法维权:第一、最直接的方法就是双方协商解决,如一方有违约行为,双方最好坐下来协商如何解决问题,如何赔偿损失;第二、协商不成的,可
网上被骗了300怎么办
网上被骗300元,常见处理方式有:一、向公安机关报案;二、如涉及商品交易,向工商部门投诉;三、举报不良网站。选择方式时,需考虑诈骗手段、涉及平台及证据情况。请根
租房合同未到期房东卖房我的权益怎么维护
维护您租房权益的常见方式有:1)与房东协商,要求继续履行租赁合同;2)如房东违约,可要求其支付违约金或赔偿损失;3)如遇纠纷,可向当地房屋租赁管理部门投诉或寻求
就是我加了一个明星QQ,但是这个明星的律师说我影响了明星私生活,要求我拿家长手机进行一系列操作
如侵犯了明星隐私,应积极配合律师的要求,立即停止侵权行为,并考虑道歉和赔偿。处理方式需根据具体情况和法律规定来决定,选择最有利于双方和解的方式。
我是未成年我把车开去给未成年出事了我有没有责任
未成年驾驶出事需负责。民事上,应赔偿医疗费、护理费等;刑事上,如故意撞人致死,可能承担刑事责任。处理方式因情况而异:如是无意事故,积极赔偿并接受教训;如是故意行
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询