工程停工索赔程序解析

更新时间:2023-06-08 09:50 找法网官方整理
导读:
工程停工索赔程序是自索赔时间发生后的二十八天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的报告及相关材料。工程停工的索赔条件有,发包人违反合同规定,给承包人造成时间和费用的损失等。
一、

工程停工索赔程序解析

  自索赔事件发生后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人,一旦索赔事件发生,务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。

  工程停工,包括临时停工和中途停工退场两种情形,其索赔的范围是不同的。临时停工,其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔,包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工,还是长期停工,签证确认的停工、窝工损失、增加费用,都在索赔的范围之内。

二、

工程停工索赔条件

  索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有:

  1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;

  2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;

  3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

  4.发包人延期支付期限造成承包人的损失;

  5.非承包人的原因导致工程的暂时停工;

  6.物价上涨,法规变化及其他。

工程停工索赔

三、

工程停工后复工手续

  找法网提醒您,《中华人民共和国建筑法》第十条

  在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向犮证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

  建筑工程恢复施工时,应当向犮证机关报告,中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报犮证机关核验施工许可证。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 118129
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程停工索赔需要的资料
您好,需要了解具体情况
工程停工索赔款支付期限
您好,依据合同约定处理
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
大气污染 工程停工 索赔
赔偿采用的办法一般有两种: 一是常年性赔偿的方式,二是即损即赔的方式,即污染一次就赔偿一次。   根据《环境保护法》第四十一条规定:造成环境污染危害的,有责任排
工程索赔的概念及分类
工程索赔的概念及分类
建筑事故损害赔偿
工程停工索赔联系单模板
工程停工索赔应向工程师发出意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定
工程停工索赔应该怎样进行
您好,需要了解具体情况。
工程被停工,请问建设工程停工索赔要怎么进行?
你好!建设工程停工索赔有:第一、工程撤离现场的直接费,第二、工程撤离现场的间接费,第三、预期利润,第四、工程停工期间的其他直接费,计算公式:停工其他直接费=直接
工程停工、误工对发包方索赔问题
你好,建议委托律师尽快解决。
企业法人变更,但是股份不变可行吗?
一般来说均需要股东会通过,但是因股权转让发生的公司章程修改,无需股东会通过。修改后需要去工商局进行相应的变更登记。
合同上说我付了5000定金,几天前发生了事故。他要求我赔偿折旧和磨损费用。问问我该怎么办
发生汽车租赁合同纠纷的,双方可以协商解决,协商不成可以根据相关规定解除合同,如果对方不支付相应的违约金或者赔偿,可以向法院提起诉讼,通过诉讼途径解决。法律依据:
公司让员工提前上班违反劳动法吗?
协商不成搜集证据申请仲裁维权
你好,我2022年下岗失业,现57岁能办理退休吗?
下岗失业后办理退休,常见方式包括了解退休年龄和缴费要求、查询个人社保缴费记录、咨询补缴政策等。选择方式时,应综合考虑个人年龄、缴费年限及补缴政策等因素。说明:首
被限制高消费了,不清楚什么时候被限制,有
针对不同情况,处理被限制高消费的方式有所不同:1)如未收到通知,可通过法院官网查询公告或联系执行法院确认限制原因;2)若确实存在未履行义务,应尽快履行以解除限制
如果父亲逝世现在由爷爷奶奶养母亲不给抚养费犯法吗?
母亲必须给抚养费。如不给,可先尝试协商,协商不成可向法院起诉。法院会依据《民法典》判决抚养费支付标准和方式。母亲需按判决履行义务,否则可能面临强制执行。
我银行卡之前是临时应急冻结备注的是保护止付,今天我去银行查他给我说现在是冻结状态然后又说终止日期5月
银行卡冻结常见处理方式包括联系银行了解原因并申请解冻,或提供所需材料以配合调查。选择处理方式应基于具体情况,如冻结原因、个人需求等。
相关文书下载
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询