工程索赔时间规定司法解释

更新时间:2023-01-10 16:35 找法网官方整理 9999+人浏览
导读:
工程索赔时间规定司法解释是事件发生后28天内,建筑工程的索赔程序是承包商递交索赔意向书、并准备索赔材料、工程师审核索赔文件、业主审查索赔处理、承包商是否接受最终索赔处理决定。

工程索赔时间规定

一、

工程索赔时间规定司法解释

  工程索赔时间规定司法解释是事件发生后28天内。

  承包人应在索赔事件发生并造成损失后28天内向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终的索赔决定。

  《民法典》第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第八百零一条? 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

二、

建筑工程的索赔程序怎么走

  建筑工程的索赔程序:

  1.承包商递交索赔意向书;

  2.承包商继续施工,同时准备索赔材料;

  3.提交索赔文件;

  4.工程师审核索赔文件;

  5.工程师作出处理决定;

  6.业主审查索赔处理;

  7.承包商是否接受最终索赔处理决定。

三、

建设工程索赔的费用有哪些

  1.人工费

  指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

  2.设备费

  可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

  3.材料费

  材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

  4.管理费

  此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

  5.利润

  一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可列入利润。

  6.延迟付款利息

  找法网提醒您,发包人未按约定时间进行付款的,应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
规定建筑工程审计时间
建筑工程审计程序要求有:关注建设项目正式立项时各项前期准备工作;审计组与被审计单位应当建立定期例会制度、作好会议记录;注意控制施工现场的设计、增项、减项等。<br/>法律依据:<br/>《建筑法》第三十二条<br/> 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工程索赔的时间如何规定的
工程索赔的时间如何规定的
建筑工程 9999+人浏览
建筑工程 索赔 时间要求
工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿或时间补偿的要求。索赔可以分为单项索赔和综合索赔
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程索赔时限有哪些规定
工程索赔时限有哪些规定
工程索赔 9999+人浏览
工程索赔成立的时间限制
工期索赔成立的条件:承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工程索赔期限是怎么规定的
具体案情是什么呢
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
关于工程索赔时限的规定
按照合同约定处理
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工程索赔时间规定司法解释
工程索赔时间规定司法解释
工程索赔 9999+人浏览
伤害索赔有时间规定吗
赔偿当时签协议了吗?对方合适治疗终结的?详情可致电咨询
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工程索赔报告的组成包含
工程索赔报告的组成包含
工程索赔 9999+人浏览
一方欠债离婚时如何处理
离婚时债务的处理方式如下: 1、属于个人债务的,归个人承担; 2、属于夫妻共同债务的,由夫妻共同承担。共同财产不够承担的,可由双方协商承担,或请人民法院判决。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条 夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务,以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务,属于夫妻共同债务。 夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务,不属于夫妻共同债务;但是,债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工程索赔时间规定多久
工程索赔时间规定多久
工程索赔 9999+人浏览
我前几天在高速公路上追尾了出租车,司机要求赔偿误工损失,这样的话保险公司可以赔付吗?
这些损失一般保险公司不会直接赔付的,必须要由法院判决才行,所以你想要他赔的话就只能去法院诉讼。 新车贬值损失这个一般只有高价值的豪车才可能主张,低价车贬值损失不明显,一般法院不支持,而且从赔偿角度来说,只要恢复原有功能就算赔了,其他名目的损失难以获得支持。误工费,这个只有以车辆为谋生工具的人才可以主张,比如你是从事运输的司机,这种情况车辆维修给你造成停工损失,这才可以主张。打车费用可以主张,车辆维修期间的交通补贴这个你可以要。法律依据:《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十五条 因道路交通事故造成下列财产损失,当事人请求侵权人赔偿的,人民法院应予支持: (一)维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用; (二)因车辆灭失或者无法修复,为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用; (三)依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆,因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失; (四)非经营性车辆因无法继续使用,所产生的通常替代性交通工具的合理费用。 但是正如我前面所说,一般保险公司只赔偿修理以及人身损害赔偿,其他费用他不会老老实实给的,你可以和他们协商试试,不行的话就只能诉讼了。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
和16岁少女发生关系导致怀孕会不会被起诉?
法律分析:让未成年怀孕可能会构成犯罪。在我国,未成年人是指未满十八周岁的公民。法律规定与不满14周岁的未成年人发生性关系,不管对方是否自愿,都构成强奸罪;14-18岁只要双方是自愿的一般情况下不算犯法。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百三十六条 以暴力、胁迫或者其他手段妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的的,以论,从重处罚。 妇女、奸淫,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑: (一)妇女、奸节恶劣的; (二)妇女、奸淫多人的; (三)在公共场所当众妇女的; (四)二人以上的; (五)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
承包商索赔的程序
承包商索赔的程序
工程索赔 9999+人浏览
土地使用证丢了能补吗
土地使用证丢了能补。补办土地使用证可以向土地行政主管部门递交补办申请;等待相关部门核实土地现状;核实确认后登报说明遗失情况;携带身份信息、土地信息等基本资料前去土地管理所补办并领取新证。 《土地管理法实施条例》第三条法律依据:《土地管理法实施条例》第三条 《土地管理法实施条例》第三条 国家依法实行土地登记发证制度。依法登记的土地所有权和土地使用权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。土地登记内容和土地权属证书式样由国务院土地行政主管部门统一规定。土地登记资料可以公开查询。 《土地管理法》第十二条 土地的所有权和使用权的登记,依照有关不动产登记的法律、行政法规执行。依法登记的土地的所有权和使用权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
施工单位索赔程序
施工单位索赔程序
工程索赔 9999+人浏览
我离婚八年了,我现在觉得财产分割不公平,想重新分割可以吗?
离婚后觉得财产分割不公平可以重新分割,并且在上诉期限内,可以上诉要求重新分割。对于签订的离婚协议中关于财产以及债务处理的条款,对男女双方具有法律约束力。登记离婚
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
施工合同索赔的主要依据
施工合同索赔的主要依据
工程索赔 9999+人浏览
我社保共计快6年了,但是2年前因病断缴2个月,可現在想买产权房他们说不可以,请问我能补缴吗
法律分析:补缴的社保是不满足购房要求的,必须是要连续缴纳2年的社保才能买房。法律依据:《中华人民共和国社会保险法》第七十七条县级以上人民政府社会保险行政部门应当
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
租户损坏房屋修复后退押金吗
法律分析:实际中,房东物品遭到损坏与最后能不能退还押金,具体要看房东物品损坏是出于租客的原因还是房东本身的原因。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百一十条承
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询