合同工期含备案时间嘛

更新时间:2021-12-31 15:54
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
工程项目在正式进行施工之前,作为建设方和施工方是需要协商一致签订书面的施工合同的,在施工合同中是会明确合同工期的,以前施工合同也需要依法进行备案,那么,合同工期含备案时间嘛?下面就跟着找法网小编一起来了解一下吧。
一、

合同工期含备案时间嘛

  施工合同备案已经取消了,我国发布了有关修改文件的通知,修改《住房城乡建设部关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》删除“(八)推行合同备案制度。合同双方要按照有关规定,将合同报项目所在地建设主管部门备案。工程项目的规模标准、使用功能、结构形式、基础处理等方面发生重大变更的,合同双方要及时签订变更协议并报送原备案机关备案。在解决合同争议时,应当以备案合同为依据”。因此施工备案合同已经正式取消,不需要去备案了。不仅是施工合同不需要备案了,工程方案设计招标备案也取消了,并且工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。

合同工期含备案时间嘛

二、

工期是从什么时候起算

  计算施工工期有两种方法:

  (一)从开工到竣工按全部日历天数计算,不扣除停工日数,称为“日历工期”;例子:计划工期300个日历,意思是合同的起始日至结束日期,包括周末、大小月历天数的和。

  (二)从全部日历天数中扣除节假日未施工的天数及因设计、材料、气候等原因停工的天数,称为“实际工期”,一般承包合同规定采用日历工期,以便于检查合同执行情况;实际工期由于排除了客观因素的影响,便于分析工期定额执行的情况。

三、

承包人主张工期顺延的注意事项

  (一)准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;

  (二)这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;

  (三)顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。

  以上就是找法网小编为您详细介绍的关于合同工期含备案时间嘛的内容,施工合同现在已经不需要进行备案了,对于施工合同的合同工期一般是由双方协商来进行确定的,如果您还有相关的法律疑问,建议咨询找法网专业律师,我们将竭诚为您服务。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
施工许可证的时间超过合同工期是否要办理延期手续
当事人所持有的施工许可证有效期限一般为三个月,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期,并说明理由;延期以两次为限,每次不超过三个月。
律师解答动态
吴亮律师
吴亮律师
1分钟前
先看看购买时有无相关退换货约定。若有且商家违反,可与其协商,表明按约定应退换。若协商无果,收集购买凭
吴亮律师
吴亮律师
2分钟前
这种情况可主张赔偿。先保留现场证据,像高压线路状况、事发位置等。收集家人身份信息、死亡证明等材料。找
吴亮律师
吴亮律师
5分钟前
你和租车方签了合同,跑路不付款属于违约。即使还了车,也得按合同给钱。不然对方可能追究你违约责任,影响
吴亮律师
吴亮律师
7分钟前
这事是否合理得分情况看。若之前合同约定教练免费指导到拿证,那让你出500就不太合理。若没这约定,教练
吴亮律师
吴亮律师
15分钟前
首先要收集证据,比如房子裂缝现状、挖沟施工情况的照片、视频等。然后和对方协商,明确告知挖沟与房子裂缝
吴亮律师
吴亮律师
16分钟前
老板不算工资不合法,劳动者付出劳动就有权获得报酬。你虽答应做到年底但现在离职,若按规定提前告知,老板
吴亮律师
吴亮律师
31分钟前
若涉及合伙被告诈骗,得先看有无诈骗事实。若被冤枉,要收集能证明自身无诈骗故意和行为的证据,像合同、聊
吴亮律师
吴亮律师
32分钟前
这种情况建议尽快与贷款机构再次沟通,表明还款意愿,尝试重新协商还款方案,比如延长还款期限、分期还款等
我也要提问