公司拖欠工程款诉状怎样写

更新时间:2021-12-16 10:24 找法网官方整理
导读:
公司拖欠工程款也是比较常见的,就算有合同,但是对方也会以各种理由拖欠,那么公司拖欠工程款诉状怎样写?接下来将由找法网小编为您介绍关于公司拖欠工程款诉状怎样写其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

 

公司拖欠工程款诉状怎样写

 公司拖欠工程款诉状怎样写

  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:集体经营范围:工业与民用建筑.

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称):______市职工教育培训中心

  地址:________市_______-______路________号

  事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元

  (二)结算零建工程款:174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88______年______月至______月设备闲置费57979.30元

  以上三项合计,共24.83元。

  事实和理由:

  ______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法典》规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失不按合同规定拨付工程款按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  市区人民法院

  起诉单位:县建筑工程总公司

  公司(盖章)

  年月_日。

  以上便是找法网小编为您带来关于公司拖欠工程款诉状怎样写的相关知识,公司拖欠工程款诉状主要是包括原告被告的详细信息、起诉的事实理由以及诉求是什么,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 191556
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程款拖欠,想起诉怎么写诉状
你好,对方欠你多少工程款?是否有证据?
包工头恶意拖欠工程款,怎么写起诉书
你好,我们可以帮你起草一份起诉书,用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当
怎么写民工讨薪诉状,请问拖欠农民工工资诉状怎么写?
拖欠工资,不发工资、克扣工资劳动者可以打12333电话投诉,该电话是人力资源和社会保障局的电话。也可以到劳动局监察大队投诉,由劳动监察大队责令用人单位支付工资,
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我在抖音上被骗的培训费怎么办?
您好,建议向抖音客服投诉
刚拿到驾照可以扣以前的分数吗?
您好,要等待处罚结束
对方行车记录仪在车辆被撞后被删除怎么办?
发生车祸后,如果双方对赔偿产生纠纷而对责任划分意见相同的,应该及时报警和向保险公司报案,由交警按简易程序出具责任认定,由保险公司对车辆损失(修理费)进行估价。
拖欠工程款诉讼状范文
拖欠工程款诉讼状范文
建筑工程纠纷起诉状
工程劳务合同纠纷诉状范本
工程劳务合同纠纷诉状范本
建筑工程纠纷起诉状
今年应届生毕业,在北京找了一个工作,学校这边正常让签三方协议,公司那边不知道出于什么考虑想知道这种情
法律分析:1,劳动合同签订之后三方就业协议就没有效了。2,三方协议是《全国普通高等学校毕业生就业协议书》的简称,它是明确毕业生、用人单位、学校三方在毕业生就业工
工程欠款纠纷起诉状费用
工程欠款纠纷起诉状费用
建筑工程纠纷起诉状
咸宁修建房子可以怎样给赔偿
房屋纠纷赔偿项目包括:商品房预售纠纷、单位集资房和已参加房改的公有住房的出售纠纷、私有房屋和二手房买卖纠纷、商品房出售纠纷、房地产权属纠纷、房屋赠与、互易和继承
阳泉征收如何算补偿
被征收人所得的补偿包括:(一)被征收房屋价值的补偿;(二)因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿;(三)因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。法律依据:《国有土地上
辽源征收怎么样给赔偿
国家赔偿费用管理条例里的内容:赔偿请求人申请支付国家赔偿费用的,应当向赔偿义务机关提出书面申请,并提交与申请有关的生效判决书、复议决定书、赔偿决定书或者调解书以
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询