建筑工程款纠纷起诉书

更新时间:2022-02-11 11:16 找法网官方整理
导读:
接近年底了,农民工辛辛苦苦赚的工程款费用却得不到,在讨要工程款不成时,可以选择走法律途径到法院起诉来维护自身的合法权益,因此接下来由找法网小编将带来关于建筑工程款纠纷起诉书的知识,请大家阅读并了解找法网小编为大家带来的文章。
一、

建筑工程款纠纷起诉书

  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:集体

  经营范围:工业与民用建筑。

  流动资金:169. 5万元

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。

  帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称): ______市职工教育培训中心地址:________市_______ -______路________号   事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  事实和理由:   ______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。   合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。   工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  诉讼请求:

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

  (二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 iG;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元   以上三项合计,共242006.83元。

  此致

  ______市______区人民法院

  起诉单位:______县建筑工程总公司

  __________公司(盖章)

  _________年_________月________日

工程款纠纷起诉书

二、

离婚财产纠纷起诉书

  原告李某某,女,汉族,19XX年X月XX日生,住址:南京市鼓楼区某某新寓X幢XX号XXX室,身份证号码:,电话:

  被告吴某某,男,汉族,19XX年X月X日生,住址:南京市鼓楼区某某新寓X幢XX号XXX室,身份证号码:,电话:

  诉 讼 请 求:

  1、依法判决被告履行离婚协议的义务,即将位于南京市鼓楼区某某新寓X幢XX号XXX室、XXX室房屋产权过户;

  2、依法判决被告将苏ADSXXX福特汽车(价值10万元)交归原告,并办理过户手续;

  3、本案的诉讼费由被告承担。

  事 实 和 理 由:

  1992年,原告李某某与被告吴某某双方登记结婚,于1993年X月XX日,双方的婚生子为小吴某某出生。因原告与被告的夫妻感情破裂,于2011年X月XX日,双方签署了离婚协议,在南京市鼓楼区民政局领取了离婚证。在该协议中,双方对夫妻共有财产分割约定为:位于南京市鼓楼区某某新寓X幢XX号XXX室、XXX室及XX号XXX室、XXX室共四套房子产权为李某某、小吴某某共有;苏ADSXXX福特汽车一辆归李某某所有,8个月内办理过户手续。

  目前,位于南京市鼓楼区某某新寓X幢XX号XXX室、XXX室两套房屋的产权证登记在被告和小吴某某的名下;位于南京市鼓楼区某某新寓X幢XX号XXX室、XXX室两套房屋的产权证登记在原告和小吴某某的名下;苏ADSxxx福特汽车的行车证登记在被告名下,并由被告实际占有使用。

  现在,原被告双方已经离婚10个月之久,原告多次催促被告履行离婚协议的义务,将上述房屋产权办理变更过户手续,将苏ADSxxx福特汽车交给原告,均遭到被告的无理拒绝。

  综上所述,原告认为,被告不履行离婚协议义务的行为,已经严重侵犯了原告的合法权益,现根据相关的法律规定,特提起诉讼,请法院依法判决!

  此致

  南京市鼓楼区人民法院

  起 诉 人

  xx年xx月xx日

三、

借款纠纷起诉书

  原告某某,男,19××年××月×日生,×族,住所地××市××区××路××号××室。

  被告某某,女,19××年××月×日生,×族,住所地××市××区××路××号××室。

  请求事项:

  1、判令被告支付原告欠款人民币××××元。

  2、诉讼费用全部由被告承担。

  事实与理由:

  被告因生产经营所需向原告借款人民币 元,并约定月息为 %。至××××年××月××日止,原告尚有本息 元尚未支付。

  原告认为,原被告之间的借款合同关系合法有效,双方都应当诚实信用地履行合同义务,但现被告无正当理由拒不归还欠款,依法应当承担违约责任。据此,为维护原告的合法权益,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第108条规定诉至贵院,请依法支持原告的诉请。

  此 致

  ××区人民法院

  起诉人:×××

  ××××年××月××日

  以上就是找法网小编为您详细介绍关于建筑工程款纠纷起诉书的相关知识,建筑工程款纠纷起诉书内容包括原被告双方的信息,诉讼请求,事实和理由等,不明白可以找专业律师代理。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询找法网,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 123723
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程款纠纷,起诉书怎么写
您好,涉及建设工程纠纷,您可以选择委托律师代书起诉状,一般情况下费用是400元,如果委托律师代理案件的话,需要结合您主张的工程款数额计算律师费,我是律师,可以进
建筑工程款纠纷,存在部分尾款的纠分
您好,可以收集证据,要求对方支付违约金,
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
咨询一下工程款起诉书怎么写
你好,可以委托律师帮助处理,写明起诉金额及事实与理由
拖欠工资有补偿金吗
拖欠工资有补偿金吗
拖欠工程款纠纷
别人欠我钱不还怎么办
别人欠我钱不还怎么办
拖欠工程款纠纷
甲方拖欠我方工程款俩年,现甲方要把欠款转到丙方,我方跟丙方结款,这样行吗丙方
常见的处理方式有协商、调解、仲裁和诉讼。您可以先与甲方和丙方协商,达成一致意见后签订书面协议;也可请第三方调解;如协商、调解不成,可根据合同约定选择仲裁或向法院
工程款追诉期的相关规定
工程款追诉期问题,常见处理方式包括协商、调解、诉讼等。具体选择应视情况而定:若与对方关系良好,可尝试协商解决;有调解可能时,可考虑通过调解达成和解;若协商、调解
拖欠建筑用砂工程款5万起诉流程是什么,有哪些规定?
拖欠建筑用砂工程款,可先尝试协商或调解解决。若不成功,可选择仲裁或向法院提起诉讼。诉讼流程包括提交诉状、立案、通知被告、开庭审理等步骤。仲裁则需双方同意并选择仲
胜诉后多久后可以拿到工程款?
胜诉后应尽快行动。如对方在履行期内自觉付款,则顺利结束;如对方未履行,需立即向法院申请强制执行,包括提交申请、提供证据证明对方未履行判决等。如情况复杂或对方提出
拖欠租金起诉流程
拖欠租金起诉流程
拖欠工程款纠纷
乡政府拖欠工程款怎么办
乡政府拖欠工程款怎么办
拖欠工程款纠纷
亳州工程建设纠纷律师收费明细
法律分析:工程款律师费用收取标准是按照不同收费方式来进行的,这涉及律师费计算方式问题,目前没有强制的标准。一般来讲有两种收费方式:一是一次性收费的数额,一般是按
526万的工程,在施工期间,甲方下发联系单,现在都竣工了,是否可以向甲方申请减掉107万的索赔?
应当按照实际施工量结算工程款。您可以查看是施工合同,如果里面有关于甲方减少工程量的补偿规定,就可以要求给予补偿。如果没有这方面规定,一般是按实结算。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询