建设工程纠纷处理方式有哪些

更新时间:2021-11-24 16:24
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
在现实生活中,说起纠纷,大家可能会想到各种各样的纠纷,但可能建设工程纠纷想到的很少,或许是由于建设工程很少出现在公众的眼里,其实建设工程纠纷在工程合同中出现的次数很频繁的。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于建设工程纠纷处理方式有哪些及其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

  一、建设工程纠纷处理方式有哪些

  (一)建设工程合同纠纷处理过程中,不轻易打官司;在合同履行中,要及时签证及保存相关证据。

  (二)建筑工程纠纷发生时,应学会最大程度地保护企业利益,防患于未然。

  (三)纠纷处理方法的多样化。诉讼方式以外,其实,你看创业项目。纠纷处理的方法还有:口头、书面、律师函、诉前调解等四种。这五种处理方式不一定是渐进式的,而是在处理过程中交互使用,才能达到最好效果。

 建设工程纠纷处理方式有哪些 

  二、工程纠纷诉讼时效是多久

  我国法律规定,工程欠款的诉讼时效为两年,从知道或应当知道拖欠行为起算。诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断,中断后诉讼时效可以重新计算。

  、工程纠纷有哪些

  (一)发包方拖欠工程款违约纠纷

  这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

  (二)关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

  这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

  (三)竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

  这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

  (四)建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

  这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

  (五)质保金纠纷

  该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

  (六)合同瑕疵引发的工程款纠纷

  合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

  (七)包含工期延误的工程款纠纷

  这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

  一般来说,工程纠纷想要解决的方式有很多种,当然最好就是和解了,如果和解不了只能提起诉讼。以上便是找法网小编为您带来关于建设工程纠纷处理方式有哪些的相关内容,若大家有什么不了解的或者是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
解决建设工程合同纠纷的有效方式
解决建设工程合同纠纷,可协商、调解、仲裁或诉讼。协商是双方自愿达成协议;调解是第三方协助下达成协议;仲裁是依仲裁条款或协议进行裁决;诉讼则是向法院起诉,由法院作出判决。具体方式应根据实际情况选择。
建设工程合同履行纠纷的常见类别有哪些
建设工程合同履行纠纷多样,包括勘察、设计、施工等。处理方式有协商、调解、仲裁、诉讼,具体应根据情况选择,如协商不成可考虑法律途径解决。
建设工程合同纠纷的专业处理方式
建设工程合同纠纷可诉诸法律。具体操作包括:1. 准备起诉状和证据;2. 确定管辖法院;3. 提起诉讼;4. 参与庭审;5. 执行判决。各步骤需依法进行,确保权益得到保障。
律师解答动态
可以与对方先沟通协调,协调不成可以进行诉讼。
你好,这类案件是否存在夸大宣传等欺诈行为,如果有证据证明确有这类行为,可以维护自己的合法权益。
需要收集员工违规的证据,然后以书面的形式让对方签字确认,若不肯签字,可以书面通知以不符合录用条件为由
就是让你找个担保人而已
你好,离婚官司给你解答
吴亮律师
吴亮律师
3分钟前
扫码有可能泄露个人信息。若扫到恶意二维码,不法分子可能获取你的信息用于诈骗等。扫码前要确认来源可靠,
我也要提问