实际施工人如何立案

　　1、准备阶段。收集证据，写诉状；

　　2、把诉状交到法院。法院审查，符合立案条件则通知你7日内缴诉讼费用；

　　3、接下来5日内诉状副本送达对方当事人；

　　4、开庭前3日通知当事人到庭；

　　5、 开庭审理。分为，法庭调查，举证质证，法庭辩论，（调解）；

　　6、调解/裁决/上诉。

　　1.首先，提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本;

　　2.根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉提交相应的材料;

　　3.立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;

　　4.当事人在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费;

　　5.立案手续后，案件由法院排期开庭。

　　在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

　　如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。

　　以上就是实际施工人如何立案的相关内容。建设工程施工合同中的违约责任有哪些

　　在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果还有什么不理解或者遇到什么问题，可以咨询找法网律师，他们会给您专业的建议。