工程转包合同协议书有法律

更新时间:2021-11-02 11:23 找法网官方整理
导读:
转包是指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出现场承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为那么工程转包合同协议书有法律?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,找法网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。
一、

工程转包合同协议书有法律

  甲 方:

  乙 方:

  为了更好的发挥各自的优势,甲、乙双方本着平等互利、共同发展、提高效益的原则,就xxxxxxxxx店精装修工程施工进行合作经营,并达成以下协议条款,明确各方的责、权、利,据以双方共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:xxxxxxxxx店精装修工程(以下简称工程)

  2、工程地点:

  3、挂靠的施工单位:xx市建设工程集团有限公司x公司。

  二、各方责任、权力

  1、甲、乙双方共同承担xxxxxxxxx店精装修工程的施工。

  2、甲方全权负责承接本工程,并独自承担在本工程签订施工合同前发生的所有费用支出及风险。

  3、乙方全权负责施工范围内的工程材料采购及施工人员安排。

  4、甲、乙双方共同协商处理工程主管部门的各项工作。

  三、工程利润分配、税金及其他费用

  1、甲方获得本工程总造价(以结算为依据)百分之四的利润。在业主方每拨付一次工程款后三天内,甲方在转付给乙方工程款时,直接扣除每次拨付款的百分之四。

  2、除甲方享有的百分之四的利润外,业主方拨付的工程款全部由乙方自行支配使用于工程建设。除缴纳需承担部分的费用及税金外,产生的利润由乙方自行支配,甲方无权干涉。

  四、本合同未尽事宜,合同各方本着平等协商的原则,可另行签订补充协议。但任何违反本合同的补充协议均为无效。

  五、本合同经三方签字后生效,全部履行完后自动失效。本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲 方:身份证号:

  乙 方: 身份证号:

工程转包合同协议书

二、

装修工程转包合同范本

  发包人(以下简称甲方):

  法定代表人:

  承包人(以下简称乙方):

  法定代表人:

  购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同以资共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:.

  2、工程地点:.

  3、工程内容:

  4、承包方式:下列承包方式择一选择,双方商定第______种。

  (1)乙方包工、包料。

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料

  (3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  5、工程期限:

  总_____日历天,开工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。

  6、合同总价款:

  7、价款支付方式:

  二、甲方工作

  1、开工前______天,为乙方入场施工创造条件;

  2、负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用

  3、负责提供施工所需的水源、电源;

  4、负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;

  5、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  6、施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;

  7、参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。

  8、按时、按质、按量提供施工所用的自购材料,根据装修要求提供图纸、图套;

  9、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  10、按期支付工程款,不得无故拖延。

  三、乙方工作

  1、施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  2、严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录;

  3、保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;做到安全生产,文明施工;

  4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;

  5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护;

  6、工程竣工时,积极配合甲方完成工程验收。

  四、工程变更,装修方案如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期。

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  五、材料的提供

  1、由甲方提供的材料、设备,应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。

  2、由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

  六、工期延误处理

  1、以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:

  (1)不能提供水、电;

  (2)不能按期提供自购材料、设备;

  (3)不能按期支付工程款影响正常施工的;

  (4)因甲方原因变更设计、增加施工项目;

  (5)同意工期顺延的其他情况。

  (6)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

  2、对以下原因造成工期延误,工期不顺延:

  (1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;

  (2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  (3)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

  3、合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  七、关于设计和施工及验收的约定

  1、乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。

  2、施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后______天内做出签字答复或协商解决。

  3、隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为_____天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。

  4、工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  八、质量保修

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  (1)工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单;(保修期为_____年)

  (2)在正常使用条件下,装饰装修工程的最低保修期限为_____年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为______年。保修期自装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  九、违约责任

  甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。

  十、合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;协商不成也可调解;调解不成的,可依法向合同签订地、合同履行地人民法院提起诉讼。

  十一、附则

  1、本合同签订后工程不得转包。

  2、本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

  3、本合同一式_____份,双方各执_____份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,保修期后自行终止。

  十二、本协议未尽事宜双方协商解决

  甲方(签章):

  住址:

  法定代表人:

  委托代表(签字):

  合同签订地:

  _______年____月____日

  乙方(签章):

  住址:

  法定代表人:

  委托代表(签字):

  合同签订地:

  _______年____月____日

三、

土地转包合同协议书

  转包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  第一条根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地承包法》及相关法律规定,为明确转包方与承包方的权利义务关系,双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致,签订本合同。

  第二条甲方转包给乙方的地块位于,面积亩。其位置与四至范围见本合同附图所示,附图需经甲、乙双方签字确认。

  第三条本合同项下的土地承包使用年限为甲方原与签订的承包合同规定的剩余期限(原承包合同的承包期限为30年)。

  第四条乙方同意按合同规定每年的年月日向甲方支付土地承包金,该土地的承包金为每亩元,共计承包金元人民币。

  第五条本合同经双方签字后,乙方需于年月日前以现金形式向甲方缴付承包金元。

  第六条甲方保证上述土地使用权属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权、使用权纠纷或债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。

  第七条乙方依法享有承包土地使用、收益的权利,有权自主组织经营和处置产品。

  第八条乙方承包的土地被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿,甲方不得干涉。

  第九条乙方必须按期如数缴纳承包金。 第十条甲方要维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更,解除承包合同。第十一条尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

  第十二条甲方有义务协调甲方村委及村民与乙方之间产生的矛盾,如因甲方村委及村民的过错给乙方造成了不应有的损失,甲方负责赔偿造成的直接损失。

  第十三条合同生效后,即具有法律约束力,任何一方不得随意变更或解除,需要变更或解除合同时,双方应协商一致,达成书面协议。

  第十四条单方要求变更或解除承包合同的需提前30日通知对方,双方经协商一致后达成书面协议。 第十五条因国家政策、法律等不可抗力的原因造成合同无法履行,合同自动解除。

  第十六条承包期满,合同自行终止。

  第十七条甲、乙双方应全面、实际履行合同,不履行或不完全履行合同的应负违约责任。

  第十八条甲方违反合同规定,应承担违约责任,给乙方造成经济损失的,应赔偿损失并按乙方交纳所有承包金的十倍向乙方支付违约金。

  第十九条甲、乙双方发生纠纷后,应当协商或调解解决,协商或调解不成的,到乙方所在地人民法院提起诉讼。

  第二十条本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地承包法》、《中华人民共和国土地管理法》及相关法律、法规规定执行,经合同双方当事人协商一致,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  第二十一条本合同由甲、乙双方签字、盖章后生效。

  第二十二条本合同一式二份,合同双方各执一份。

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  村委会:年月日

  以上就是找法网小编为您介绍的关于工程转包合同协议书有法律的相关内容,转包是指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出现场承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为如果你还有其他的法律问题,请及时咨询律师处理,找法网提供专业律师,欢迎您进行法律咨询。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 158157
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程转包个人协议书没有协议书
你好,可以接受委托起草的
工程劳务合同协议书,我与包工头想写一份协议
建议委托律师代书,约定权利义务、违约责任等,预防潜在法律风险。
工程转包合同合法吗
需要根据不同情况分析。一般而言未经发包方认可的整体转包是无效的。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
合作协议法律生效吗,个人承包工地可以吗?个人协议法律生效吗
承包工地提三点建议:   第一,实地考察一下现场,在此基础上做好工程预算,因为承包工程必然设计造价问题,只有做好预算,心中才能有底。退一步说,即便承包不上该项工
包工头跑了找谁报案
包工头跑了找谁报案
工程转包纠纷
被网络诈骗了怎么样追回?
您好,遇到网络诈骗能否追回损失要看案件进展,及时报警,尽量配合警方破案。
我因为醉驾被判了三个月拘役,但是我还有严重的腰间盘突出,可以申请监外执行吗
法律分析:醉驾处罚在没有判决之前,一般都不能申请监外执行。监外执行是指被判处有期徒刑或者拘役的罪犯,由于出现了法律规定的情况,不适宜在监狱执行刑罚而采取的变更执
无期徒刑的假释考验期究竟是多久?
1、无期徒刑的假释考验期应是十年。 2、假释考验期限,从假释之日起计算。在假释考验期限内,发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销假释
结婚时男方给了500万彩礼,结婚领证了五年,也在一起共同生活
离婚彩礼钱在一般情况下是不需要退还的,但是如果双方办理结婚登记手续但确未共同生活,或者婚前给付并导致给付人生活困难的,则离婚时如果男方要求返还的,女方需要将彩礼
生孩子农村合作医疗报销多少,法律是如何规定的
农村合作医疗生孩子是报销的,但是必须是在产妇本人参加了当年的新型农村合作医疗保险以及其生育孩子具有准生证的时候才能享受相应的医疗保险待遇,否则其生孩子的医疗费是
本人60岁12月22日出生,79年12月参加工作,2015年武汉事业单位(副科)退休应该是多少?
法律分析:职工退休时的退休工资由两部分组成:退休工资=基础退休工资+个人账户退休工资。个人账户退休工资=个人账户储存额÷计发月数(计发月数根据退休年龄和当时的人
南通有限合伙公司注册的流程是怎样的
注册合伙公司的流程根据具体情况而定。法律规定的一般流程包括:1、申请企业名称预先核准;2、办理合伙企业的营业执照;3、刻章;4、办理银行基本存款账户等。法律规定
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询