工程款起诉书样本范文

更新时间:2021-11-02 10:45
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
在实践中,如果建筑单位与发包方之间因工程款产生了纠纷的,可以私下协商调解,如果协商调解不成的可以申请仲裁机构仲裁或者直接向人民法院提起诉讼,那么工程款起诉书样本范文要怎么写呢?阅读完以下找法网小编为您整理的内容,一定会对您有所帮助的。
一、

工程款起诉书样本范文

  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:

  经营范围:工业与民用建筑.

  流动资金:X万元

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称): ______

  地址:________市_______ -______路________号

  事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  事实和理由:

  ______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为X元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达X之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的X余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达X元。甲方虽然承担了X元的误工费,但尚有X元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值X元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  诉讼请求:

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款X元;

  (二) 结算零建工程款:X元减去甲方垫付的材料款X元,应付给乙方工程款X元;

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金X元;______年______月至______月设备闲置费X元

  以上三项合计,共X元。

  此致

  ______市______区人民法院

  起诉单位:______县建筑工程总公司

  __________公司(盖章)

  _________年_________月________日

  附:1.本状副本1份; 2.书证X件。

工程款起诉

二、

工程款拖延的诉讼时效是多久

  (一)拖欠工程款的诉讼时效

  大多数拖欠工程款已历时相当久,甚至超过两年,有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款,承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。

  在此有必要提醒:工程欠款的诉讼时效为三年,从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断,中断后诉讼时效可以重新计算。

  因此,各承包商可以采取书面发函(对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达)、向清欠主管部门及相关部门投诉(一定要有书面记录)、与发包方补充协议或签订还款协议等办法,使诉讼时效中断。

  (二)如何恢复拖欠工程款的诉讼时效

  1、录音催讨法:有一个工程尾款几十万元拖欠长达10年未还。施工方利用最高人民法院《关于民事证据若干问题的规定》中允许的方式,采用电话录音、录像,取得了时效中断的视听证据。通话主要内容应包含:一是对方欠款数额;二是施工方自何时以来一直在主张债权;三是何时归还欠款。

  2、银行转账法:如某工程业主拖欠几十万元工程款,8多年来业主以各种借口推拖不还,也不作对账记录,致使债 权超过了诉讼时效期。为了获得证据,施工方可以确立了首先派人去对方单位清欠,对方能给多少就要多少,但是不拿现金,要求从银行走汇票,想方设法恢复诉讼时效。

  3、协商对账法:双方重新签订的联系单、对账单是有效清欠证据。

  4、故意主张法:若欠款金额为4万,已超过三年时效。施工方以特快专递方式致函业主,故意要求清偿8万元欠款。有时债务方觉得冤枉,回函只承认其中的4万元。这样复函就是施工方胜诉的证据。

三、

拖欠工程款起诉状

  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:集体

  经营范围:工业与民用建筑。

  流动资金:169.5万元

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称): ______市职工教育培训中心

  地址:________市_______ -______路________号

  事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  事实和理由:

  ______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  诉讼请求:

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

  (二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88iG;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

  以上三项合计,共242006.83元。

  此致

  ______市______区人民法院

  起诉单位:______县建筑工程总公司

  __________公司(盖章)

  _________年_________月________日

  附:1、本状副本1份;

  2、书证28件。

  以上就是找法网小编为您整理的最新工程款起诉书样本范文的相关内容。综上,写工程款债务纠纷起诉书的时候要列明原告被告的名字性别住址手机号码,如果没有这些基础信息,法院是不会受理的,另外,写明事实与理由,把工程款的事实写出来,还要把你们的诉讼请求写出来如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的找法网律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
工程款纠纷起诉书的起诉程序是什么?
工程欠款纠纷起诉程序 1. 承包人首先书写起诉状,准备相应的证据材料,然后向法院起诉。 2. 法院的立案庭对承包人提交的材料进行审核。如果符合条件的,办理立案手续,并排期开庭;不符合的,不予受理,并说明理由。 起诉必须符合下列条件: 1. 原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。 2. 有明确的被告。 3. 有具体的诉讼请求和事实、理由。 4. 属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。
承包商被欠工程款纠纷起诉书如何写能立案
处理拖欠工程款的纠纷时,需要遵循以下步骤: 1. 当事人需携带相关材料,如起诉状、工商登记资料、建设工程施工合同、工程验收凭证等,向房产所在地的人民法院申请立案。 2. 法院在受理案件后,会通知双方当事人。 3. 当事人需准备好证据资料,以便在诉讼中使用。 4. 法院会发布开庭公告,并在七个工作日内通知双方具体的开庭时间。 5. 在开庭当日,当事人需携带所有相关资料到庭,进行辩论和质证。 此外,根据《民事诉讼法》的相关规定,因不动产纠纷、港口作业中发生纠纷以及继承遗产纠纷等案件,均由相应所在地的人民法院专属管辖。在起诉时,需向人民法院递交起诉状,并根据被告人数提出副本。如果书写起诉状存在困难,还可以选择口头起诉,由人民法院进行记录并告知对方当事人。法院在受理案件后,会向当事人告知相关的诉讼权利义务。
律师解答动态
您好,您可以通过法院诉讼主张您的权力。
郭海滨律师
郭海滨律师
16分钟前
你好!请问条数多少,获利多少
叶斌律师
叶斌律师
19分钟前
建议您立即停止充值,保留证据,尽快向消费者协会或公安机关报案。
郭进律师
郭进律师
19分钟前
你好,目前当事人被拘留了多少天?
阮兴军律师
阮兴军律师
21分钟前
这个没有标准,对你有危害么?
你好,有什么可以为你服务的?
汪健律师
汪健律师
27分钟前
可以向公安部门咨询一下,是否涉嫌刑事案件。
我也要提问