工程停工一天补助标准

更新时间:2021-10-23 08:22 找法网官方整理
导读:
在建筑工程当中,如果要停工一天的情况,下面用人单位可以与劳动者进行协商相关的补助需求,那么对于工程停工一天的情况下。那么工程停工一天补助标准是怎样?阅读完以下找法网小编为您整理的内容,一定会对您有所帮助的。

  一、工程停工一天补助标准

  劳动关系下,停工期间第一个工资支付周期内,全额发放劳动报酬;一个工资支付周期后,按最低工资75%发放生活费。但工地农民工很多都不是公司聘用的,不属于劳动关系。

  二、停工日期的确定

  (一)按停工协议、签证的时间确定

  (二)按发、承包方双方的书面通知或报告的时间确定。按照施工合同通用条款,发、承包人发出书面停工通知后,对方应在14日内确认停工复工的日期,逾期不确认也不修改的,视为同意停工复工日期。

  (三)按现场监理签认的日期为准。现场监理签认的停工日期与书面通知的日期不一致时,应当以现场监理签认的日期为准。

  综上,双方约定、确认的日期、书面通知的日期、现场监理签认的日期是计算停工损失的依据。

  三、停工的损害费用

  (一)工地看护费

  为保护停工后的施工现场的物料、场地、临时设施、施工机械不受损失和丢失,承包人往往为此付出人力,也是承包人履行合同责任而采取的必要措施,也是保护已完成工程的需要,此项费用应当由发包人承担。

  通常来说,根据施工现场的面积大小,对于承包人派驻现场的人员数目有一定的标准,对于工地看护人员的日工资,首先由发、承包方双方协商确定,协商不成的,按照省市建筑标准定额确定。现场面积小于5000平方米的,设置工地看护人员2人每昼夜,5000平方米以上的,设置3人及以上每昼夜。

  (二)临时设施费用

  临时设施费用,根据停工前合同所约定的临时设施工程量完成的比例来确定此项费用。按照合同约定已经完成全部约定的设计的临时设施工程的,临时设施费按照合同价格来确定;未完成全部临时设施工程量的,按照面积比例计算临时设施补偿费。

  (三)剩余材料(半成品)费用

  首先是数量的确认。未竣工的,发、承包双方拟解除合同的,承包人为该工程所备的材料半成品现场剩余部分可计算费用,由发包人承担。发、承包双方应当根据施工合同通用条款约定的内容和范围,对承包人为该工程所准备的剩余的不能转移的材料,进行清点,编制清单,双方盖章,经办人签字,作为计算的依据。对于能转移的,运杂费由发包人承担。

  对于材料的价格,由发、承包双方协商,协商不成的,由当地造价管理部门发布的价格信息为准。

  (四)周转材料停滞补偿

  对于停工期间已经支设的未浇混凝土、未拆除额脚手架、为保证后续施工存放现场的模板和脚手架等作为周转材料费用应当得到发包人的补偿。

  停工后发、承包双方应当及时清点,编制清单,双方盖章,经办签字,作为计算的依据。

  (五)施工机械停滞补偿

  仅仅限于停工前后为施工所必需的不能移动的尚未拆除的机械,对于能够拆除的,应当拆除,发、承包双方应当及时清点,编制清单,加盖双方公章,经办签字,作为计算的依据。

  该项费用一般是停滞费用乘以停工的日期,但不得高于停工时该机械的尚存净值。

  综上可知,对于我国的建筑工程来说,如果用人单位发生一些意外的情况导致要停工的话,那么首先要与劳动者进行协商处理。以上便是找法网小编为您带来关于工程停工一天补助标准的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 188033
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程停工一天补助标准
工程被迫停工,损失是客观存在的,至于向甲方还是总包方索赔要视其过错行为而定。一般建筑工程索赔费用有两种计算方法:(一)总费用法,用工程的总费用减去单项工程的合同
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程停工损失有哪些
建筑工程停工损失有哪些
拖欠工程款纠纷
工程停工损失如何计算
工程停工损失如何计算
拖欠工程款纠纷
是否有权向商家出示品牌授权书,或证明是正品材料?
建议带材料详细沟通,以便获得准确答复!
我在酒店工作了五天,实习期辞职发工资
劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。这种辞职属于单方解除合同,时间一到就可以走人
应届毕业生缴纳社保可以撤销吗?
公司申报社保后是否可以撤销,视以下情况而定:1、如果社保申报申请已经被社保局审批受理,则说明已经成功参保,是不能进行撤销的;2、如果在社保申报之后,社保局还没有
我家坟地被别人确权为承包地了怎么办
坟地被确权为承包地,应尽快处理。先收集相关证据,如土地权属证明等。再与承包人协商,要求归还坟地。若协商无果,可向当地政府土地行政主管部门投诉或提起诉讼。
工程师十升九,公需课学分够,专业课学分不够,怎么快速补?
具体操作上,首先查询单位或相关部门的认可的课程或培训机构清单。然后,根据个人时间和预算,选择适合的课程或培训项目。参加培训时,认真学习并做好记录,以便后续申请学
父亲判缓刑,子女考公政审会通过吗
父亲判缓刑对子女考公政审的影响因招录单位而异。常见处理方式包括:提前了解招录单位的政审要求和标准;咨询专业律师或法律顾问,了解政审可能涉及的法律问题;在政审环节
刑事案件开庭一次审理不完接下来时间怎安排
刑事案件开庭一次审理不完,法院会根据实际情况决定是否再次开庭。选择处理方式时需综合考虑案件复杂性、证据充分性、被告人权益等因素,确保审判的公正与效率。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询