工程项目合作协议合同范本

更新时间:2021-11-05 14:10 找法网官方整理
导读:
经济社会的发展越来越讲究合作分工,追求提升经济发展的效率。在民商事活动中,民事主体相互交换资源,展开了广泛的商业合作。那么你知道工程项目合作协议合同范本怎么写吗?找法网小编为大家整理了相关的法律知识,下面一起来看看吧。
一、

工程项目合作协议合同范本

  甲方:

  乙方:

  根据其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就“虎门港xx仓储”建设工程项目设计、施工合作事项协商一致,订立本《虎门港xx仓储项目建设工程设计、施工合作合同》。

  一、项目概况

  项目名称:“虎门港xx仓储项目1号仓库和2号仓库建设工程”,本项目不包括土地、设备及安装工程。以下简称项目。项目地点:_____________

  二、项目规模

  项目规划总用地面积34803m2,总建筑面积51300m2,其中1号仓库34200m2,2号仓库17100m2。

  三、项目确定标准

  以上项目详细准确情况以有关部门的批准文件为准。

  四、合作方式

  (一)甲乙双方按共同投资、共同受益的原则进行合作;

  (二)甲乙双方按50:50投资比例出资(所出资金包括但不限于货币、建设所需的机具、设计施工技术等),具体甲方出资方式为:乙方出次方式为:

  (三)甲乙双方按投次比例分配盈利。

  五、合作项目期限和质量标准

  (一)项目开竣工时间

  本合同约定项目预计在年内完成。具体项目工程的开竣工时间将根据建设方工期的要求确定,详见《工程建设施工合同》。

  (二)质量标准

  项目建设质量标准根据建设方项目提出的具体质量标准和工程技术规范确定。

  六、双方的工作内容

  (一)甲方的基本工作内容

  1、工程的承接、签约、基础工程的发包和施工、人员组织和管理及装修工程、安装吊车的技术管理等;

  2、按本合同及各项目合同向乙方支付相关费用。

  (二)乙方的基本工作内容

  1、提供预铸工程所需的设备及工程设计、签证、安装;

  2、预铸工程各项技术服务,相关施工、技术人员的培训。

  七、双方的权利义务

  (一)甲方的权利义务

  1、甲方权利:

  (1)有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督;

  (2)有权对项目的建设进行总协调,并按子项目合同约定管理;

  (3)有权对乙方项目部、分包人的重要人员(指项目副经理、副总工程师以上人员)进行审核并提出更换的建议;

  (4)有权委托监理工程师对工程项目建设进行监理;

  (5)有权对材料和设备采购进行监督、审查和确认;

  (6)管理各子项目合同约定的其他权利。

  2、甲方义务:

  (1)按本合同及各子项目合同工程款的请款、结算、支付;

  (2)负责本工程、子项目工程与其他工程的接口管理协调工作;

  (3)负责与政府部门的协调工作。

  (二)乙方的权利义务

  1、乙方的权利

  (1)有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督;

  (2)有权对项目的建设进行协调,并按子项目合同约定管理;

  (3)有权对甲方项目部、分包人的重要人员(指项目副经理、副总工程师以上人员)进行审核并提出更换的建议;

  (4)有权委托监理工程师对基础工程等子项目建设进行监理;

  (5)有权对对基础工程等子项目工程材料和设备采购进行监督、审查和确认;

  (6)管理各子项目合同约定的其他权利。

  2、乙方的基本义务

  (1)严格按照法律、法规、地方规章、预铸工程建设规范标准的规定履行合同义务;确保满足合同相关条款约定的工期、工程质量、安全等各项要求;

  (2)对预铸工程现场作业、所有施工方法以及全部工程的合法性、完备性、稳定性和安全性承担全部责任;

  (3)接受当地建设行政主管部门监督和管理;

  (4)作为施工建设方其他应尽的义务。

  八、设备、材料采购、工程款结算的基本原则

  本合作合同项所有采购、工程款(包括但不限于工作人员劳务费)结算都必须经甲乙双方同意后方可支出,以书面确认为准。

  九、分包的基本原则

  基础工程等子工程项目发包以低价中标原则,乙方有权询价、比价和监督并推荐施工程单位。

  十、违约责任

  因其中一方违约造成另一方损失或被第三方追究责任的事件发生时,违约方应当承担全部损失,包括行政处罚其他相关利益的损失。同时另一方有权依据项目合同约定追究违约方的违约责任。

  十一、保密

  1、当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的,应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息,另一方应予以提供。

  2、除了根据合同履行义务或遵守适用法律所必需的以外,当事人应以私人的和保密的方式处理合同的细节。任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的有关本项目的所有资料和文件(不论是财务、技术或其他方面),未经另一方事先书面同意,不得向第三方透露或公开。

  十二、争议解决

  1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应首先通过友好协商解决。若协商达不成一致,可接受相关政府或有关主管部门主持协调。

  2、若协商及调解不成,任何一方有权将争议提交上海市仲裁委员会或人民法院处理。

  十三、其他

  1、本合同自双方签字盖章,并且双方提供的符合本合同条款约定的履约担保后生效。

  2、本合同一式份,甲方执份;乙方执份,均具有同等法律效力。

  3、双方未尽事宜可签订补充合同,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程项目合作协议

二、

项目建设合作合同

  甲方:_______________(以下简称甲方)

  乙方:_______________(以下简称乙方)

  为使_______________项目(以下简称本项目)在______高新技术产业开发区实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。一、土地问题

  1.土地位置及出让方式

  甲方同意本项目进入______出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于 _______________占地约 _________亩。其中独自使用面积_________ 亩,代征道路面积_________亩,确切位置坐标四至和土地面积。待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙

  2.土地价格

  为体现对本项目的支持,甲方初步确定以_________万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为_________万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计_________万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

  3.付款方式

  高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。 乙方在该合同签订后十五日内, 一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。二、工程建设

  1.开工条件

  (1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于______年______月______日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的基本建设条件,确保乙方顺利进畅?否则承担由此给乙方造成的经济损失。

  (2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。 乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

  2.工程进度

  乙方必须在_________年_______月______日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。

  3.竣工时间

  乙方必须在_______年______月_______日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前_________日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。三、违约责任

  1.如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的____‰缴纳滞纳金。逾期_________日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。

  2.乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金_______%的违约金;连续两年不投资建设的, 甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

  3.如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金_______%的违约金。

  4.为避免国有资产流失,保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起______年内,乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的____%时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。即:乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额 ________% = 乙方当年该税种实际缴纳金额。四、其他

  1.在履行本协议时, 若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向______市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

  2.任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。 并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。 3.本协议一式______份,甲、乙双方各执_______份。协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。

  4.本协议于_________年_______月________日在中华人民共和国山东____________市签订。

  5.本协议有效期限自_________年_______月_______日起至_________年________月________日止。

  6.本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。甲方:(章)__________________________法定代表人(委托代理人):____________法人住所地:__________________________邮政编码:____________________________电话号码:____________________________乙方:(章)__________________________法定代表人(委托代理人):____________法人住所地:__________________________邮政编码:____________________________电话号码:____________________________

三、

工程承包合同简单范本

  合同编号:

  发包方:________________

  承包方:________________

  签约时间:

  签约地点:

  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:____________

  二、建筑面积(工程形式):____________

  三、施工地点:________________

  四、工期:1、开工:____年__月__日; 2、竣工:____年__月__日; 3、合同工期总共历时____天。

  五、承包形式:________

  六、工程质量标准:________

  七、工程价款:共计人民币 元。

  八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  九、质保期:____年。

  十、双方的责任义务

  1、发包方的责任义务

  (1)为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

  (2)监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

  (3)给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

  (4)按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

  2、承包方的责任义务

  (1)按发包方要求及图纸要求进行施工;

  (2)如期完成施工任务;

  (3)接受发包方的技术指导和质量标准要求;

  (4)负责发包方提供料物及设备的保护;

  (5)教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

  (6)承担施工中的一切安全事故责任及费用;

  十一、其他

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

  发包方:

  承包方:

  年 月 日

  以上就是找法网小编为您整理的最新工程项目合作协议合同范本的相关内容。建设工程合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。根据民事诉讼法关于地域管辖的规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖等。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的找法网律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 144460
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
项目合作合同书范本
这个属于律师的收费项目,建议委托律师起草合同。
spv合作协议模板
你好,我按照你说的,为你准备一个比较全的合作经营协议范本。首先写好甲方和乙方的信息,首先写明合作宗旨,合作的范围还有合作方式及条件,然后对甲乙双方的权利义务作出
租地合同转让的合同范本
你好!可以委托律师起草合同。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我想问一下劳务中介不补差价怎么办
您好,你可以向劳动监察大队同时解决
建设工程勘察合同含义如何
建设工程勘察合同含义如何
建筑工程合同范本
失去亲人的身份证可以代领身份证吗?
你好,积极问询办理部门意见吧
刑法八十二条要判多久啊?
法律分析:刑事第八十二条最轻可能判处拘留三天,最多可能37天。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形
工程质保合同应该怎么写?
工程质保合同应该怎么写?
建筑工程合同范本
被出境限制了,能解除吗
当事人想要解除限制出境,只有提供担保,或者案件被检察院撤销、法院下达判决。解除限制出境的程序是:1、当事人的申请。2、申请人的担保。若错误采取限制出境措施,可能
你好,有问题需要咨询你,
您好,具体是什么情况呢
我村硬化路什么时候能解决
法律分析:一般情况下,有征地补偿纠纷的,可以向其上一级人民政府举报,问题严重,构成犯罪的,可直接向当地公安机关或者人民检察院举报。村里没人修路应该找当地的(县)
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询