工期索赔和费用索赔包括哪些内容

更新时间:2021-11-05 09:34 找法网官方整理
导读:
在工程建设的过程中,经常可能会因为项目的问题,造成建设工程延期等等情况,那么因此也就产生了很多的索赔问题的发生,那么你知道工期索赔和费用索赔包括哪些内容吗?找法网小编为大家整理了相关的法律知识,下面一起来看看吧。
一、

工期索赔和费用索赔包括哪些内容

  (一)承包人工期索赔的目的

  承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

  (二)发包人解决工期延长的解决办法

  1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;

  2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

  (三)工期索赔注意事项

  工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

工期索赔和费用索赔

二、

先落实工期索赔再落实费用索赔

  在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则,先落实工期索赔,再落实费用索赔,应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求,这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路,容易使费用索赔获得成功,因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

三、

工期索赔费用索赔的关系

  两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。

  费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。

  工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。

  以上就是找法网小编为您详细介绍的关于工期索赔和费用索赔包括哪些内容的相关内容,在进行工期索赔和费用索赔时,双方应该尽可能的协商进行处理,对于实在无法达成一致的,可以诉诸人民法院,若您还有什么法律疑问,建议咨询找法网专业律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 181088
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
咨询一下索赔费用,及索赔明细
劳动者在工地上受伤骨折,具体可获得以下工伤赔偿:到统筹地区以外就医的交通食宿费;一次性伤残补助金和伤残津贴;治疗工伤的医疗费用和康复费用;生活不能自理的,经劳动
腰椎骨折私了索赔,索赔项目
受害人因伤致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实
怎么索赔,索赔都包括什么项目
当交通事故发生后,双方当事人驾驶员应主动出示驾驶证,对事故事实以及成因无争议的,填写《当事人自行解决》中事故事实以上部分,记录下事故的时间,地点,双方当事人姓名
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
可以要求赔偿吗,赔偿费用包括哪些
这种情况的话,可以向负责清洗的部门要求赔偿
建筑工程支付方式有哪些
建筑工程支付方式有哪些
工程进度款结算
如果房屋产权超过2,转让费是多少?
以土地使用权证确定的年限为准
工程监理的相关法律规定
工程监理的相关法律规定
工程进度款结算
彩票报告后给我退款
你好,可以协商的
工程监理相关法律规定
工程监理相关法律规定
工程进度款结算
承德改造房屋怎么样给安置费
安置房要交物业费。如果安置房小区物业能够拿出政府部门下发的收费许可和收费依据那么就需要缴纳物业费,反之不需要缴纳。安置房是指因城市规划、土地开发等原因进行拆迁,
工程进度款结算法律规定
工程进度款结算法律规定
工程进度款结算
上海五险一金计算方式是什么
法律分析:五险一金分是由个人缴纳和企业缴纳组成,两者的缴纳比例每个城市略有不同。五险一金的缴费基数取决于上一年的月均工资与当地上一年月平均工资的水平。一般来说:
在开州区法院强制执行立案了,都一个礼拜了也没收到短信通知,是立案失败了么
法律分析:一般在三天之内决定,如果不能立案会通知当事人。人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院
上海1986年福利分房的规定是什么
法律分析:1、福利性住房的种类:福利性住房是中国公民依据真实身份(如与公司存有劳务关系、团体机构组员、拆迁地区具备户口)、定居地区、收益等状况,以家中定居需要为
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询