欠工程款不还起诉状怎么写

更新时间:2022-05-23 11:41 找法网官方整理
导读:
在建筑工程的过程中,可能会发生工程欠款的纠纷。工程欠款一般是施工方或公司拖欠农民工的报酬,解决的方法可以到法院起诉。那么欠工程款不还起诉状怎么写?下面就由找法网小编为您解答,供大家参考学习,希望对大家有帮助。

欠工程款不还起诉状怎么写

  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:集体

  经营范围:工业与民用建筑.

  流动资金:169.5万元

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称): ______市职工教育培训中心

  地址:________市_______ -______路________号

  事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  欠工程款不还起诉状怎么写    

  事实和理由:

  ______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值15748.47元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  诉讼请求:

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21784.89元;

  (二) 结算零建工程款:147892.48元减去甲方垫付的材料款44893.49元,应付给乙方工程款14890.43元;

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金56783.89;

______年______月至______月设备闲置费47839.30元

  以上三项合计,共43852.89元。

  此致

  ______市______区人民法院

  起诉单位:______县建筑工程总公司

  __________公司(盖章)

  _________年_________月________日

  以上就是找法网小编为您整理的关于欠工程款不还起诉状怎么写的相关内容。综上所述,我们可以得知欠工程款不还的起诉状的具体内容和格式是怎样的,大家可以根据自己的实际情况参照上文列举的范本。如果您还有其他法律问题,欢迎咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在债权债务领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 119987
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
欠人工费怎么写起诉状
你好,可以接受委托帮你起草
欠人工费怎么写起诉状呢
准备好证据,直接去法院起诉就可以了
欠钱不还怎么写起诉状
列明原告基本信息、被告基本信息、诉讼请求、事实与理由。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
别人欠我工钱没写欠条怎么写起诉状
你没有欠条,无法起诉!
私人企业拖欠工资怎么办
私人企业拖欠工资怎么办
拖欠工程款纠纷
拖欠工资赔偿金怎么算
拖欠工资赔偿金怎么算
拖欠工程款纠纷
假如工程烂尾了怎么拿回工程款?
拖欠工程款是指在建设工程中,发包方不按合同或结算报告支付工程款,导致拖欠承包方工程,而承包方又拖欠分包商等一系债务。
拖欠工资赔偿金要怎么算
拖欠工资赔偿金要怎么算
拖欠工程款纠纷
又不是给我家干活,起诉谁,这个对方要起诉,说暂时不付,老板在外地,公司现场没有人,现在施工人一直联系
拖欠工程款属于民事纠纷案件,当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院,请求法院判令对方及时支付工程款。
怎么要回工程欠款
怎么要回工程欠款
拖欠工程款纠纷
欠工程保定金,甲方为约?
按双方合同约定处理按双方合同约定处理
沛县一寺院欠我工程款多年能风险代理吗?谢谢!
工程款拖欠可以到有管辖权的人民法院提起诉讼。我国法律规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。法律依
我有工程款30多万被一起合作人私自领走了,能帮我要回来吗?2016年干的天然气活还能报警吗?
遇到工程款要不回来的情况时,建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了法定的诉讼时效,将会丧失胜诉权。胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询