建筑工期关于对工程价款的影响

更新时间:2022-05-23 11:41
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
建筑工程中,关于建筑工期对于工程价款的影响是什么呢?需要注意哪些具体的内容呢?工期是建设工程施工合同的履行时限,是开工之日与竣工之日的持续时间段;工期与质量相辅相成、相互影响。工期是建设工程施...

  建筑工程中,关于建筑工期对于工程价款的影响是什么呢?需要注意哪些具体的内容呢?工期是建设工程施工合同的履行时限,是开工之日与竣工之日的持续时间段;工期与质量相辅相成、相互影响。

  工期是建设工程施工合同的履行时限,是开工之日与竣工之日的持续时间段。

  因为实际竣工日、工程完工日、转移占有日和验收合格日四者之间存在时间间隔,当事人经常对竣工日期产生争议。只有确定竣工日期才能判断出承包人是否如期履约、何时进入结算期、工程风险何时转移施等重大问题。承包人逾期交工不仅要承担违约责任,还额外支付工人工资、设备租赁费、贷款利息等,故必须重视竣工时间。为解决对竣工时间的争议,《解释》第14条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。”要充分利用该法条,承包人应当做到:1、尽量使用施工合同示范文本,其32.4条有关于竣工验收通过,送交竣工报告日期是实际竣工日期的规定,可以将竣工日期提前;32.3还有逾期不予验收或不予提出整改意见视为认可验收报告的规定。2、承包人不仅要递交验收报告,还有递交诸如技术资料、竣工图等完整竣工资料,如果递交的竣工资料不完整则不产生“逾期视为认可”的法律效果。3、承包人要收集能够证实发包人收到完整结算报告和未经验收擅自使用工程的证据

  工期与质量相辅相成、相互影响。

  《合同法》277条规定:“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。”发包人行使检查权时,可能就质量问题与承包人发生争议,无法协商解决只能提请鉴定。但是鉴定将影响施工,造成工期拖延,承包人往往要求顺延工期。《解释》第15将顺延请求与质量状况挂钩:“建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。”故产生质量争议时,承包人要冷静分析质量问题原因何在,确属自身原因要及时整改修复,避免质量鉴定不合格时将鉴定期限计入工期,造成逾期竣工的不利后果。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
律师解答动态
您需尽快联系法院,申请退回多划扣款项,并提供相关证据。
你好,注意保存相关证据,必要时到当地劳动部门投诉或申请劳动仲裁。
您好,请尽可能具体描述
你好,有什么可以为你服务的?
吴丁亚律师
吴丁亚律师
24分钟前
你好,建议在正规平台充值话费,谨防被骗。
我也要提问