范俊峰律师亲办案例
成功案例 之 开发商逾期办证赔偿案
来源:范俊峰律师
发布时间:2014-05-09
浏览量:353
     浦东新区一开发商售楼之后,迟迟不协助买房的业主办理房产证,结果被54名业主告倒。根据上海市第一中级人民法院下达的终审判决,该开发商要赔偿给这些业主逾期办证违约金70多万元。

业主刘先生介绍说,2012年11月,他购买了位于浦东新区的一套商品房。2013年2月,刘先生收楼入住。收楼一年多,开发商都没有通知他办理房产证。最后,54名业主联合起来,委托范律师将开发商告上法院。经过浦东新区法院、市一中院两级裁定,今年3月,该集体诉讼在浦东新区法院开庭。

开庭时,该开发商称法律规定办理房产证是业主的义务,开发商只是协助办理,同时称部分业主没有交纳完契税,没有提交办理房产证资料,开发商已经具备了大产证,延迟办理房产证不是其责任。范律师则反驳说,小区3号楼确实在2012年已经取得了大产证,但是由于其欠交几百万元供电工程款,以致无法取得永久用电证明,所以无法办证。至于2号楼,一直到开庭时开发商也没有办妥大产证,大产证是办小产证的前提,所以责任在开发商。

今年4月,浦东新区法院一审判决。法院认为,开发商或没有办妥大产证,或虽办妥了大产证,但没有通知业主提交办理房产证所需资料和费用,遂判决开发商在判决生效之日起90日内协助业主办证,并按房款的5%支付违约金给业主,承担诉讼费。该开发商不服,提起上诉。本月,市一中院终审判决:驳回上诉,维持原判。

以上内容由范俊峰律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电范俊峰律师咨询。
范俊峰律师主办律师
帮助过0好评数0
  • 办案经验丰富
陆家嘴浦东南路855号世界广场21楼HI座
LAWYER INFORMATION
律师信息
  • 律师姓名:
    范俊峰
  • 执业律所:
    上海君澜律师事务所
  • 职  务:
    主办律师
  • 执业证号:
CONTACT ME
联系本人
  • 服务地区:
    上海-上海
  • 地  址:
    陆家嘴浦东南路855号世界广场21楼HI座