• 首页
  • 手机找法网
操作
A+
A-
分享

拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?

找法网原创 2017-03-09 13:41:16

发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。

因拖欠工程款导致停工带来的损失,可依法追讨

1、建筑工程合同对这类情况有约定的,应该按照合同约定处理,承包人根据合同约定要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失。

2、建筑工程合同无约定的,承包人也可以依法要求发包人赔偿相应的损失。

合同法规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

在实践中,因发包人拖欠工程款导致停工的,通常可以要求赔偿以下费用:

(1)人工费。如工人窝工费和工资上涨费、外增加的人工费等。

(2)材料费。如停工期间,由于客观原因材料价格大幅度上涨的费用。

(3)施工机械使用费。如由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费、使用费等

(4)分包费用。合法分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。

(5)现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

(6)拖期付款的利息。

(7)企业管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。

(8)利润。停工造成的合理利润损失。

当发包人拖欠工程款时,承包人有权停工,但停工应该办理通知等相关手续,也有权要求发包人赔偿窝工、停工的损失,如计算实际损失存在困难或无法与发包人协商的,可以办案经验丰富的建筑工程律师协助计算追偿,必要时,亦可到法院起诉,通过法律途径追偿。

您知道吗?

遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的严重性,以及可能存在的风险与影响;遇到法律问题,及时找律师咨询专业意见,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。