发包人原因造成工程停建

更新时间:2019-08-23 06:50 找法网官方整理
导读:
在工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要的条件,保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建、或者缓建。这里的因为发包人的原因在实践中一般指下列情况:1.发包人变

  在工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要的条件,保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建、或者缓建。这里的“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况:1.发包人变更工程量;2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续;5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的,等等。在发生上述原因,致使工程建设无法正常进行的情况下,承包人可以停建、缓建、顺延工期,并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失,妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作,将自有机械和人员撤出施工现场,发包人应当为承包人的撤出提供必要的条件。承包人应当将停建、缓建过程中发生的经济支出和其他实际发生的费用向发包人提出报告。

  发包人因自身原因致使工程停建、缓建的,发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处,应当通知发包人,发包人在接到通知后,应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计,并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在合同纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 179128
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
包工头意外去世,发包方代付工人工资,发包方要办那些手续?
工人工地上死亡,属于工伤的,由工伤保险基金和用人单位支付工亡待遇;属于工伤但用人单位未缴纳工伤保险费的,由用人单位支付全部工亡保险待遇;属于他人侵权造成的,由侵
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程停工损失有哪些
建筑工程停工损失有哪些
拖欠工程款纠纷
按施工合同,发包方违约项目缓建或停建,违约金如何计算
看你们双方约定,如无约定,按实际损失
发包人工程尾款转割由业主结算给付承包人工程尾款协议
协议可以网上查找,说清楚你们的约定即可
为什么银行卡充值100只能提80?
你可以向相关方了解原因
您好投诉诊所如何投诉
你好,可以搜集证据向卫生管理部门投诉
别人强占我们家耕地多年,我兄弟把人家打成轻伤!我可以先告他们赔我们耕地损失吗?
可以告,需分情况处理。如证据充分,可直接起诉;如证据不足,先向行政机关反映,协调不成再起诉。保留协调记录等证据材料,确保诉讼有利。
在游戏平台玩了一下游戏,不让提现
除了平台不允许,还可能因账户异常、未完成身份验证、违反平台规则等原因无法提现。具体处理方式需根据平台规定和实际情况选择,如联系客服、完成验证或解决违规行为等。选
你好,我老公用自己的身份信息帮亲戚贷款好几万,现在亲戚不按时转给我还款,怎么样把贷款转移到他的头上?
您好,可申请财产保全。具体操作:1.收集相关证据,如贷款合同等。2.向法院提出申请,说明理由和目的。3.法院审查后,如符合条件,将裁定保全措施。请确保程序合法,
大概就是被骗一万的样子,在交友软件上被骗的,怎么办
网恋被骗,及时报警。具体操作包括:收集聊天记录、转账记录等证据,联系当地公安机关报案,说明被骗经过,配合警方调查。如金额较大,可考虑寻求专业律师协助。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询