深圳市建设工程勘察合同

更新时间:2019-10-02 23:03 找法网官方整理
导读:
工程名称:____________工程地点:____________合同编号:____________勘察证书等级:__________发包人:_____________勘察人:_____________签订日期:____________深圳
工程名称:____________
           工程地点:____________
           合同编号:____________
           勘察证书等级:__________
           发包人:_____________
           勘察人:_____________
           签订日期:____________
               深圳市规划与国土资源局监制
  发包人:___________________________
  勘察人:___________________________
  发包人委托勘察人承担__________________任务。
  根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
  第一条 工程概况
  1.1 工程名称:____________
  1.2 工程建设地点:____________
  1.3 工程规模、特征:____________
  1.4 工程勘察任务委托文号、日期:____________
  1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:____________
  1.6 承接方式:____________
  1.7 预计勘察工作量:______
  第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
  2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
  2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
  2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
  2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
  2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
  第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
  第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
  4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。
  4.1.1 本工程的勘察工作定于__年__月__日开工,__年__月__日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
  4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
  4.2 收费标准及付费方式。
  4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。
  4.2.2 本工程勘察费预算为____元(大写____),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计____元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度____%时,向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款,计____元;勘察工作外业结束后____天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的____%,计____元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。
  第五条 发包人、勘察人责任
  5.1 发包人责任
  5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
  5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
  5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
  5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
  5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
  5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
  5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费____元。
  5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
  5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
  5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
  5.2 勘察人贡任
  5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。[page]
  5.2.2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。
  5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
  5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
  5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
  5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
  第六条 违约责任
  6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
  6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。
  6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
  6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
  6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
  6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
  第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
  第八条 其它约定事项:______________________
  第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,协商或调解不成的,可以由____仲裁委员会仲裁。
  第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
  本合同一式____份,发包人____份、勘察人____份。
  发包人名称:       勘察人名称:
  (盖章)         (盖章)
  法定代表人:(签字)   法定代表人:(签字)
  委托代理人:(签字)   委托代理人:(签字)
  住  所:        住  所:
  邮政编码:        邮政编码:
  电  话:        电  话:
  传  真:        传  真:
  开户银行:        开户银行:
  银行帐号:        银行帐号:
  建设行政主管部门备案:  鉴证意见:
  (盖章)         (盖章)
  备案号:         经办人:
  备案日期: 年 月 日  鉴证日期: 年 月 日
温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在合同纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 101163
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程勘察设计合同
工程名称:委托单位:设计单位:设计编号:合同编号:一九____年____月______日订   建筑安装工程设计合同   订立合同双方:
铁路建设工程勘察设计合同
可委托律师收费代书
建设工程合同
违约责任以双方签订的合同约定为依据,如无约定,则以实际损失为依据向法院起诉。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程合同
要求按照合同约定承担违约责任,合同未约定的,可要求赔偿守约一方因此受到的实际损失。
QQ有人侵犯肖像权,如何举报
自行交涉,或者收集证据起诉
我要开网约车,但有犯罪记录怎么办?
向警方调查处理查询具体情况
恶意诽谤商家怎么定罪
恶意诽谤商家或涉嫌犯罪,可依据《刑法》追责。如行为严重,造成重大损失,可处二年以下有期徒刑或拘役、罚金;如情节较轻,可考虑民事索赔,要求赔偿损失。具体操作需结合
交通事故伤残鉴定后多久能拿到赔偿?
如果是通过诉讼解决纠纷,拿到生效判决后可申请执行。
我是卖摩托车的,有人买我的摩托车欠我2000元钱,过了四五个月有人打电话自称是车主的儿子
欠款人死亡后,保留和收集证据对维权至关重要。首先,确保保存所有与欠款人之间的通讯记录,如微信、短信等,以证明欠款事实和双方的约定。其次,保留转账记录、收据等财务
关于二手房房证怎么办
二手房房证办理常见方式包括:双方签订房屋买卖合同,携带相关材料至房产交易中心办理过户手续,缴纳税费并领取新的房产证。若交易复杂或涉及法律问题,建议委托律师或中介
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询