承包合同协议书应当怎么写

更新时间:2019-03-20 13:51 找法网官方整理
导读:
有时候我们将一项工程承包给一家建设工程公司,承包方需要在一定时间内完成我们所交代的工程,然后由我们验收。这种情况一般是需要签订一份承包合同的,承包合同在生活中比较常见,可以保证合同双方的正当利益。那么承包合同协议书应当怎么写?下文找法网小编为您整理了一篇范本,以供参考。

承包合同协议书

  发包方 (以下简称甲方) 立合同单位:

  承包方 (以下简称乙方)

  为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

承包合同协议书应当怎么写

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围和内容:

  4、工程总造价:

  5、质量等级:

  6、工程工期:

  第二条 承包方式

  本工程采取下列第 项方式承包。

  1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

  2、包工不包料;

  3、包工包料。

  如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。

  第三条 价款支付与结算

  1、工程款支付方式:

  2、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。

  3、工程结算依据

  第四条 工程变更

  本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。

  第五条 工程验收

  1、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。

  2、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

  第六条 保修条件及期限

  保修期 个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)

  第七条 双方责任

  甲方:

  1、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

  2、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

  3、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。

  乙方:

  1、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;

  2、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;

  3、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。

  第八条 违约责任

  乙方的责任:

  1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金

  2、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。

  甲方的责任:

  1、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;

  2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;

  3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;

  4、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;

  5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。

  第九条 安全、文明施工

  乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。

  第十条 附则

  1、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;

  2、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。

  3、本合同未尽事宜,双方另行解决。

  4、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。

  甲方(签章)

  乙方(签章)

  年 月 日

  以上就是找法网小编为大家整理的关于承包合同协议书应当怎么写的相关资料。签订合同并不是一种不信任的表现,相反,签订协议合同不仅从法律上避免了日后纠纷的出现,也保护了双方的利益。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询找法网在线律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
怎样写土地承包合同协议书
可以委托律师代书,如需帮助请致电咨询。
承包合同协议书
双方签字的协议书具有法律效力,公证不是生效的必要条件,。
承包合同怎么写
需要注意的事项较多,建议委托律师代书
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
承包合同怎么写
看你怎么写。详情请来电或到律所找李永律师详询!
广场承包合同怎么写
广场承包合同怎么写
承包合同知识
农村双女户政策,对两个女儿的年龄有要求吗?
农村离婚2个孩子如果都没有年满两周岁的判给孩子的母亲,如果是已满两周岁的,先父母双方协商;协议不成的由人民法院判决,如果孩子已满八周岁的,会根据孩子的自己的意愿
私人承包合同怎么写
私人承包合同怎么写
承包合同知识
我想问一下在餐馆里,三个月没有工资了吗?
你提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。如果用人单位未及时足额支付劳动报酬或者未给你们缴纳社会保险的,你们随时可以要求解除劳动合同
你好我下午开车别人把我撞了。我下车看了没多大问题我有急事就开车走了。对方却报警了这个该怎么处理
发生车祸后当事人报警,交警部门应当迅速派警到现场解决,抢救伤员,恢复交通。并及时制作交通事故认定书。《道路交通安全法》第七十二条公安机关交通管理部门接到交通事故
以前有个事已经取保候审了为什么网上还能查到网逃呢
取保候审在网上不能查到。因为取保候审是一种刑事强制措施,被采取强制措施不会在公安机关留下案底。当行为人受到刑事处罚时,才会在公安机关留下案底。除取保候审以外,拘
因去驾校报名交啦报名费发票丢失怎么办?现在要求对方退报名费;因为不学车啦
可用以下处理方法:1、驾校如果拒绝退学费或者是退费不合理的情况,学员是可以找到驾校的主管部门,也就是道路运输管理局投诉。这种方法比较快速有效,即便学员没有培训合
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询