建设工程发包人的违约责任有哪些?

更新时间:2015-06-17 14:24 找法网官方整理
导读:
发包人按照合同约定应做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料,未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

  发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误工期。

  工程发包人违约应负哪些责任?

  1. 按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

  2. 与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

  3. 组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

  4. 接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《合同法》286条行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

  此四项义务为《合同法》规定的发包人应当承担的最通常、最基本义务,但发包人义务远非如此,应当结合《建筑法》、《招标投标法》等建筑法规,以及建筑工程合同书,综合分析发包人的义务与责任。

  相关法律知识:

  《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定,第十五条 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。 发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。

  第十六条 建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循公开、公正、平等竞争的原则,择优选择承包单位。 建筑工程的招标投标,本法没有规定的,适用有关招标投标法律的规定。

  第十七条 发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。 承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程。

  第十八条 建筑工程造价应当按照国家有关规定,由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的,其造价的约定,须遵守招标投标法律的规定。 发包单位应当按照合同的约定,及时拨付工程款项。

  第十九条 建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的可以直接发包。

  第二十条 建筑工程实行公开招标的,发包单位应当依照法定程序和方式,发布招标公告,提供载有招标工程的主要技术要求、主要的合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。 开标应当在招标文件规定的时间、地点公开进行。开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价、比较,在具备相应资质条件的投标者中,择优选定中标者。

  第二十一条 建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施,并接受有关行政主管部门的监督。

  第二十二条 建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

  第二十三条 政府及其所属部门不得滥用行政权力,限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。

  第二十四条 提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。 建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

  第二十五条 按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

  第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。

  第二十七条 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在合同纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 131156
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑工程合同的违约责任的概念是什么?违约责任的形式有哪些?
你好,具体的违约责任需要根据你们合约的约定来确定
建设工程主体承包合同内容有哪些?
您好,可以及时予以分包的。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程中工程监理的工作内容有哪些?有谁知道?
你好!在我国,建设工程中工程监理的工作内容主要有:控制工程建设的投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调司有关单位之间的工作关系。因此,建设监理的主
用亲戚的手机打电话给亲戚的父母,说他被拘留了。派出所是有警察局电话联系还是用扣押人的手机联系
法律分析:无法确认对方身份的,可以考虑到派出所现场问下,或者看警方或社区工作人员派人上门了解。如果派出所打电话传唤拘留如果不去,根据法律规定,公安机关对于违反治
小孩在学校被两个同学碰倒磕掉一半牙齿四个月后还能起诉吗?
你好,请问是因为什么原因受伤呢?是否是在学校里受伤的?这种情况建议你可以先和侵权人协商赔偿金额,如果协商不成,可以考虑走司法途径的
荒山承包合同怎么写
荒山承包合同怎么写
承包合同知识
第三方把钱给了中间人,黑了怎么办?
你好,可以提供证据起诉或报警
无锡改造房屋可以怎样算赔偿
法律分析:政策如下:一、只要房子建造时是符合当时的政策规定的,都可以获得赔付。二、新增拆迁过渡费,农民在拆迁时可以获得最低2万元的拆迁过渡期安置补偿费,安置补助
深圳改造房屋可以怎样计算赔偿
一、深圳旧改赔偿标准是什么1、深圳旧改赔偿标准如下:(1)深圳旧住宅区签约面积与签约人数双95%后可征收;(2)城中村合法住宅、住宅类历史违建签约人数单95%后
押一付一,没合同,租了三四天,下水道堵塞,可以以此为由要求退租并退押金吗
常见处理方式包括协商和起诉。首先尝试与出租人协商解决问题,如无果,可凭借支付押金时的转账流水等证据记录起诉到法院,要求出租人承担违约责任并退还押金。
天津改造房屋起诉程序是什么
房产纠纷的起诉程序如下:1、到有管辖权的人民法院提起诉讼,因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地法院管辖;2、提交民事起诉状及其副本;3、如符合起诉条件,法院受
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询