南京：业主拒收 房屋延期交付自负责任
更新时间：2019-10-05 23:43
找法网官方整理
导读：
2004年10月19日，刘先生(化姓)父子买下位于浦口区的一套百余平方米的商品房。根据约定，开发商应于2005年10月30日交房。2005年10月26日开发商通知刘先生办理入住手续，刘先生经过验房，发现该房存在多处问题。他将7处问题写明交给开发商。刘先生称，开发商一直怠于维
2004年10月19日，刘先生(化姓)父子买下位于浦口区的一套百余平方米的商品房。根据约定，开发商应于2005年10月30日交房。
2005年10月26日开发商通知刘先生办理入住手续，刘先生经过验房，发现该房存在多处问题。他将7处问题写明交给开发商。刘先生称，开发商一直怠于维修，直到2006年4月8日才将问题基本解决，双方办理交接手续。“由于被告无故拖延维修时间，造成逾期交付房屋。故要求被告支付违约金7173.11元。”刘先生父子在起诉状中写道。
浦口区法院一审认为，开发商在合同的履行过程中，不存在违约行为。驳回了刘先生父子的诉讼请求。
温馨提示：法律问题具有较强的专业性，如有疑问，建议一对一咨询专业律师
声明：该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过
【投诉】功能联系删除。
房屋延期交付
建议先协商数额，协商不成可以凭合同要求退款或支付违约金
房屋延期交房！
可以起诉开发商，要求其承担违约责任。如果合同约定逾期交房可以退房的话，可以要求退房。
房屋延期交付
直接起诉，要求赔偿。有问题直接电话或来所咨询敬业公正，精通业务的专业律师。不要通过身边的亲属朋友或同事找人帮忙，因为律师执业是收费的，他们所谓的帮忙是有利益分享的，再者他们不能代替律师工作。
