项目停工工程款如何索赔

更新时间:2021-06-25 10:33
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
随着我国城市化进程的不断加快,我们在市内随处可见建筑施工,建筑施工的安全问题一直是需要首要保障的。一个建筑项目牵涉的资金、人力、物力都是非常庞大的,我们知道一个工程的实施是要经过一定的程序的,而且需要签订相关的合同,但是很多时候工程停工了,那么项目停工工程款如何索赔?以下由找法网小编为您一一解答,希望对您有所帮助。
一、

项目停工工程款如何索赔

  项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。

  《中华人民共和国民法典

  第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

项目停工工程款如何索赔

二、

临时停工损失的计算

  临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。

  人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。

  机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的

  (1)折旧费,

  (2)大修理费,

  (3)经常修理费,

  (4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。

  造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:

  1、对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应拒绝赔偿。只有现场地质条件确与发包方提供的地质资料不符,出现的情况又是有经验的承包方所不能预见的,这时才能对因地质条件变化而停工造成的人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计利润,并且对处理该情况所采取的具体措施支付费用。

  2、对于因地下构筑物和文物等障碍物引起的停工,障碍物必须是施工图纸和发包方提供的资料中未进行说明的,且是承包方不能预见的,造价工程师才能对停工引起的人工窝工、机械闲置和处理费用予以确认。

三、

如何进行工程索赔

  承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔

  1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;

  2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;

  3.索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;

  4.在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。

  以上就是找法网小编为大家整理的关于项目停工工程款如何索赔的相关内容,希望对您有所帮助。我们可以了解到对于项目工程停工的情况是可以要求赔偿的,这个属于合同违约的情况,法律上是有相关的规定的,希望大家可以明白。大家如果还有其他法律问题,欢迎上找法网咨询平台,在线律师会为大家进行专业的解答。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
工程被停工,请问建设工程停工索赔要怎么进行?
你好!建设工程停工索赔有:第一、工程撤离现场的直接费,第二、工程撤离现场的间接费,第三、预期利润,第四、工程停工期间的其他直接费,计算公式:停工其他直接费=直接费*本地区费率,第五、工程停工期间的间接费
律师解答动态
吴亮律师
吴亮律师
5分钟前
一般不会仅因头发就定罪。定罪需形成完整证据链,仅有头发无法证明犯罪事实。解决方案:配合调查,提供自己
吴亮律师
吴亮律师
7分钟前
15岁属于限制民事行为能力人,无法独立进行贷款活动,贷款合同通常会被认定无效。因为贷款要求借款人有稳
吴亮律师
吴亮律师
9分钟前
一般来说,用法定代表人或受委托代理人自己的姓名章盖章是可以的。只要该姓名章能代表其真实意思表示,且合
吴亮律师
吴亮律师
10分钟前
这种情况,可收集能证明2012到2019年存在劳动关系的材料,像工作证、考勤记录、同事证言等。然后与
吴亮律师
吴亮律师
13分钟前
签合同交定金后对方不肯退,得看合同里对定金退还咋约定的。要是你这边没违约,对方没理由不退。可以先和对
吴亮律师
吴亮律师
16分钟前
房子拍卖后申请租金,首先要准备证明自己符合承租人条件的材料,像租赁合同、居住证明等,证实自己在房屋拍
吴亮律师
吴亮律师
18分钟前
可以写一份房产分配协议,内容包含双方身份信息,明确房子位于深圳的具体地址,说明爸爸自愿将该房子的6层
吴亮律师
吴亮律师
19分钟前
目前你做法正确,钱留在卡里别动。有人让下载app还款别轻信,这很可能是诈骗手段。按警察说的不用管就行
我也要提问