发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
（一）承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
（二）承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。
（三）承包价格：开挖、运输土方 元/m3(石砂)。
（四）工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自 月 日开始施工，在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
（五）质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
（六）安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
（七）结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程，。
（八）仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人(甲方)：
承包班组长(乙方)：联系电话：
联系电话：
《建设工程勘察设计合同管理办法》第四条规定，勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。
《建设工程勘察设计合同管理办法》第十一条规定，在签订、履行合同过程中，有违反法律、法规，扰乱建设市场秩序行为的，建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责，依法给予行政处罚。构成犯罪的，提请司法机关追究其刑事责任。
《建设工程勘察设计合同管理办法》第十二条规定，当事人对行政处罚决定不服的，可以依法提起行政复议或行政诉讼，对复议决定不服的，可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉，又不执行处罚决定的，由作出处罚的部门申请人民法院强制执行。
《建设工程勘察设计合同管理办法》第十三条规定，本办法解释权归建设部和国家工商行政管理局。
以上就是找法网小编为大家带来的有关于土方发包合同怎么写的相关知识，从上文可知，扰乱建设市场秩序行为的，建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责，希望能给大家带来帮助。如果大家还有其他的法律问题，欢迎咨询找法网的律师！
