顺延工期签证是怎样

更新时间:2021-09-09 13:45
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
工程的建设不仅要受天气的影响,还有设备的使用,人员的筹备等等,遇到一些突然情况也可能会耽误工期,所以应当重视工期签证,不然施工方可能会面临罚款。那么顺延工期签证是怎样?阅读完以下找法网小编为您整理的内容,一定会对您有所帮助的。

  一、顺延工期签证是怎样

  工期顺延,就是当我们在施工工程中,并非施工单位造成的,而是因为不可抗力的因素,导致施工单位无法正常施工的情况下,此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,一般来说,合同内是会订立双方如何遵守该合同,以及相关的违约惩罚措施的。所以,当工期被延误时,施工单位往往会申请工期延顺。

\

  二、工期顺延怎么样才合法

  1、工程量增加

  施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

  2、发包人变更设计

  若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

  3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

  若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

  4、发包人未按约支付工程款

  一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

  5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

  实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

  6、工程质量鉴定

  根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任

  7、不可抗力或其他因素

  承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。

  三、需要注意哪些事项

  1、准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;

  2、这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;

  3、顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。

  上面的是找法网小编为您整理的关于顺延工期签证是怎样的相关内容。综上可知,非施工方的原因导致的延期,理论上来说均可以要求顺延工期,至于顺延到什么时候,则需要具体问题具体分析,至少要确定一个比较合理的顺延期限才可以。可见多了解法律知识对我们的生活有很大的帮助。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的找法网律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
旅游签证回国,我是外国护照因为疫情造成严重后果没有航班签证到期怎么办
不同的证件办理的程序是不同的,建议直接咨询所需办理证件的相关部门,让他们告知你办理证件的相关手续。
签证到期了怎么回国,菲律宾签证到期因疫情不能回国怎么办
劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。根据这个协议,劳动者加入用人单位,承担一定的工种、岗位或职务工作,并遵守所在单位的内部劳动规则和其他规章制度;用人单位应及时安排被录用的劳动者工作,按照劳动者提供劳动的数量和质量支付劳动报酬,并且根据劳动法律、法规规定和劳动合同的约定提供必要的劳动条件,保证劳动者享有劳动保护及社会保险、福利等权利和待遇。
律师解答动态
“被色情诈骗”涉及两类主体的法律责任:**遭受诈骗的被害人(即“被诈骗方”)**若仅因意图寻求色情服
入职公司7年了,只签过一次劳动合同,现在可以找公司续签无固定期限劳动合同
吴亮律师
吴亮律师
12分钟前
家人不知情买东西得看具体情况。若购买行为不违法且商品无问题,一般交易有效。要是买的东西存在质量问题、
吴亮律师
吴亮律师
14分钟前
马桶反水致家具受损,责任需看原因。若因管道堵塞且是楼上住户使用不当致异物进入管道,楼上住户共同担责;
高太领律师
高太领律师
36分钟前
这是网络虚假卖淫诈骗,千万别上当。你的行为属于嫖娼未遂。
我也要提问