工程款不好拿怎么办?

更新时间:2021-09-24 11:18 找法网官方整理
导读:
众所周知,工程款结算已成为业内老大难问题,工程竣工早已交付使用,但工程结算款仍被无理拖欠,工程款不好拿怎么办?这方面的知识很多人都不太了解但也是比较重要,接下来由找法网小编为您整理的工程款不好拿怎么办的相关内容,希望对您有帮助。

  一、工程款不好拿怎么办

  出现拖欠工程款的纠纷时,有以下几个解决方案:

  1、协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商,达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中,一般协商都是比较困难的,因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话,也不会等到协商解决。

  2、诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式,因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的,判决生效以后,当事人不履行给付义务,另一方当事人可以申请法院进行强制执行。

  《民法典》第一百八十八条,向人民法院请求保护民事权利诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

工程款不好拿怎么办?

  二、工程款优先受偿权有哪些条件?

  1、建设工程能顺利完工正常情况下工程价款优先受偿。

  2、工程无法完工情况下的工程价款优先受偿。

  【法律依据】

  根据《民法典》第八百零七条:发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。(《民法典》生效时间为2021年1月1日)。

  、工程款纠纷有哪些?

  1、发包方拖欠工程款违约纠纷

  这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

  2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

  这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

  3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

  这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

  4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

  这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

  5、质保金纠纷

  该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

  6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

  合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

  7、包含工期延误的工程款纠纷

  这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

  以上就是由找法网小编为您整理的工程款不好拿怎么办的相关内容,我们可以了解到工程款造成这种情况的原因比较多,可能是甲方经营不善,个别项目出现重大亏损,拖累其他项目;可能是甲方融资没有到位,资金短缺等,如果您还有其他问题的,欢迎咨询找法网律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 100811
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工地钱不好拿,怎么办?
拖欠了多少钱?建议报警或者起诉
请问我们农民工的工钱不好要怎么办?
您好,可以根据情况向法院起诉
农民工工资不好要怎么办啊?
如果有证据就去法院起诉,如果没有证据,就
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
拿不到工程款,怎么办
你好,协商解决不了的话,通过起诉解决
我的12315平台已经被别人注册了,怎么办?
您好,如协商不成,可以诉讼解决
建筑工程支付方式有哪些
建筑工程支付方式有哪些
工程进度款结算
工程监理的相关法律规定
工程监理的相关法律规定
工程进度款结算
我有一个朋友在网上招妓。被骗2万元。
你好,及时保存相关证据,必要时报警配合警方的调查处理。根据过错程度承担责任
工程监理相关法律规定
工程监理相关法律规定
工程进度款结算
老房子翻建需要那些手续
老房子重建需要去当地土地局、住建所等有关机关办理相关产权登记,并提交你重建的理由,经相关部门同意后才能进行房屋重建。根据相关法律规定,原址上重建不需要重新批地基
工程进度款结算法律规定
工程进度款结算法律规定
工程进度款结算
多份保险身故保险金怎么赔付
已投保的有效身故保险金额总和是指所有已经投保的保险中,身故保险金的保额之和。保险金额简称“保额”,是指在一个保险合同中,保险公司能够承担赔偿或给付保险金责任的最
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询