建房方: (以下简称甲方)
承建方: (以下简称乙方)
甲方在座落于________________________的宅基地建房______层(约______平方米),现委托乙方承建,承建主体工程,实行包工不包料形式进行,经双方共同商订,特签订以下条款,共同遵守。
第一条 甲方责任
1、提供钢材(包制作),水泥、红砖、河沙、碎石、灰油等建筑材料并负责水、电提供到工地。
2、混凝土包运到施工现场。
第二条 乙方责任
1、原则上按照图纸说明(或甲方承诺)及国家建筑施工规范进行施工,认真完成主体建造的各项任务(含天面栏杆、阳台栏杆等)。
2、在施工过程要配备模板、顶木、平水方及所需材料,如斗车、铁钉、铁线。
3、施工过程中墙面要垂直、平滑、浆路饱满、构件严格按照各项比例进行配料制作。
4、乙方在施工过程中,一定要注意安全,若有意外发生均由乙方负全部责任,如损坏周边住户物品由乙方负责修复或赔偿。
5、甲、乙双方必须讲究诚信,双方都不得以任何理由或借口制约对方,更不能随意升、降工价,否则双方有权追究法律责任。
第三条 付款方式
1、从±0开始,按实际面积计算,每平方米造价_______元。
2、从±0开始甲方按每层建屋进度付款,即捣好一层楼面时按工程的进度付_____%工程款给乙方发工资(含伙食费)。余下_____%工程款待工程竣工后,经双方验收合格后,一次性结算付清给乙方。
3、主体工程竣工后,乙方要负责清理干净屋内的杂物和余泥。
第四条 工期
工程施工期限为_____个月,开工日期定于______年____月____日,甲方保证材料充足的前提下,乙方要连续施工,不得随意停工,若需要停工,需经甲方同意。如因以下原因造成完工日期推迟的延误,经甲方确认,工期可以相应顺延。
1、因停电或与停水等造成停工。
2、不可抗拒的自然因素,如暴雨、地震、洪水、冰雹等。
3、甲方同意给予延迟的其他情况。
第五条 工程质量登记
达到施工规范规定合格标准。在施工中个别部位若达不到质量要求的,返工重做。所造成人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后达不到质量要求的,甲方有权要求乙方翻工重做。
第六条 其它未尽事宜,由双方协商解决
本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效,竣工双方验收合格付清款后,合同自然消失。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
1、签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准,不能进行工程设计,建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证,更不能组织施工。在施工过程中,如需变更原计划项目功能的,必须报经有关部门审核同意。
2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人,除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外,应当遵守企业资质等级管理的规定,不得越级承揽任务。
3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。
国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。《招标法》第三条规定:“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。”
第四条规定:“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。
4、建设工程施工合同实行备案制度。
建设部第89号令,即《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定“订立书面合同7日内,中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案;《辽宁省建筑市场管理条例》、《辽宁省建设工程招标投标条例》及《大连市建筑市场管理条例》都对施工合同备案做了法律规定。
在施工过程中,各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。
1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益,比如黑恶势力,利用欺诈或者胁迫手段承包工程的;
2、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益,比如:说发包人与承包人故意损害其他债权人的利息,以建筑施工合同转移资金的;
3、以合法形式掩盖非法目的,比如:以建筑施工合同为名,实际进行利益输送,进行行贿受贿的;
4、损害社会公共利益,修建涉及公共利益工程中双方故意降低质量标准损害社会公共利益的;
5、因违反招投标领域法律、行政法规导致合同无效的情形,必须进行招投标而未进行招投标的以及必须进行招投标而中标无效的,还有就是低于成本价中标的也是无效的;
6、因违反建筑领域资质管理规定而无效的情形,承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的以及没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,当然承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级除外。
7、因非法转包或肢解发包、违法分包而无效的情形,承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
8、因违反工程建设审批手续而无效的情形,承包人或者发包人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续的建设工程施工合同无效的,但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。当然发包人能够办理审批手续而未办理,并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的,人民法院不予支持。
9、违反工程质量标准和压缩合理工期的情形, 承包人及发包人都要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力。如果违反工程建设强制性标准,任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定,应认定无效。
以上是找法网小编为您详细介绍的关于建筑施工单包工合同范本2022的相关内容,建筑施工单包工合同中需要对双方的责任、义务进行明确,对于施工时间、施工期限、施工材料、工程价款、付款方式等双方需要进行明确约定,这样可以减少双方的矛盾纠纷,也能更好的保护双方权益,若您还有什么法律疑问,欢迎咨询找法网专业律师。