工程款应该如何纠纷解决

更新时间:2012-12-12 02:46 找法网官方整理
导读:
律师谈工程款纠纷解决2009-04-131、发包方拖欠工程款违约纠纷这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。解

  本文例举七个典型的工程款纠纷案例,并以律师的专业角度和眼光,为您提供工程款纠纷的解决对策,供你参考借鉴。其主要内容如下:

  一、发包方拖欠工程款违约纠纷

  这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

  【解决对策】:充分利用承包人的优先受偿权。

  根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》【法释〔2002〕16号】规定:人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

  二、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

  这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

  【解决对策】:利用实际施工人的诉权。

  最高人民法院关于审理建设工程纠纷有关问题的司法解释第26条,发包人应当在欠付范围内承担对实际施工人承担责任。

  三、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

  这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

  【解决对策】:将结算文件用特快专递向发包方项目负责人邮寄并公证该过程。值得注意的是,需要给发包方一个合理的审查时间。

  发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后,在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内,对结算报告及资料没有提出意见,则视同认可。

  竣工结算报告如果得到确认,承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款,到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款,如达成延期支付协议,承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议,承包人可以与发包人协商将该工程折价,或申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

  四、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

  这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

  【解决对策】:请专业人员把好合同关

  五、质保金纠纷

  该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

  建设工程竣工移交后,承包人按照合同要求应在一年内进行保修。为了保证承包方履行保修义务,发包方一般在合同中约定工程款支付95%工程款后,余下5% 工程款留待一年保修期满后再行支付。实践中,发包人常以工程质量问题扣押最后5%尾款而承包人则无可奈何。对此,根据《建设工程价款结算暂行办法》规定,发包人对工程质量有异议,已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按该工程保修合同执行;已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议,应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理,双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行,其余部分的竣工结算依照约定办理。只要承包人切实履行了维修义务并做好证据保全工作,完全可以通过仲裁或诉讼争取权益。

  六、合同瑕疵引发的工程款纠纷

  合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

  七、包含工期延误的工程款纠纷

  这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

  【解决对策】:完善施工手续。相当一部分工程款纠纷的承包方由于手续不完善,无法取得证据,给对方可乘之机。这种情况下处理纠纷就很被动。故施工过程中,手续一定要完备。比如,工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方施工代表、监理的签字。

找法小编为您推荐更多工程款应该如何纠纷解决相关文章:

关于工程款的鉴定问题

关于工程款的鉴定问题

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
我的工程款该如何解决
先委托律师了解详情后和对方协商解决,如未果可起诉至法院。
该如何解决纠纷
那患儿是因为什么病去医院的呢?
租方纠纷该如何解决
2008年7月26日,在中天置地公司总部签订合同,当时在场人,业务员唐峰,主管何丽 同时缴纳3个月(08年8月-10月)房租1800元,押金600元,得到收
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
是否没有借条的可以不承认?能通过审计予以理清吗,是否有刑事责任?
须利用证据链来认定事实 如银行汇款的记录 会计帐务记录 人证等来证明 挪用企业的资金可构成侵占罪
拖欠工资老板跑了怎么办
拖欠工资老板跑了怎么办
拖欠工程款纠纷
建设工程合同无效的怎么处理,是如何规定的
建设工程合同无效的情况主要包括: 1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的; 2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; 3、建设工程必
地方政府总是拖欠扶贫工程款。我该怎么办?
工程欠款的维权途径有:1、请求有关部门,尤其是请政府主管部门调解。2、到当地仲裁部门申请仲裁。3、到当地法院起诉。
钢材工程款20万还有必要追讨吗
合法讨要工程款的方法如下: 1、工程竣工后,承包商应收集汇总所有涉案工程的资料,特别是影响工程价格的书面材料,如质量和价格清单、签证变更等,绘制竣工图纸,编制结
合同欠款不给怎么办
合同欠款不给怎么办
拖欠工程款纠纷
别人欠的工程款,应于2022年9月付清95%,现在还欠20个多,打电话要钱就说钱紧张,一直拖,有合同
拖欠、难结工程款的可以对工程欠款进行协商,达成还款协议;可以请求追债公司的帮助;可以要求建设单位提供按期付款的履约担保;可以到欠款人住所地或工程地的人民法院提起
拖欠工资多少可以判刑
拖欠工资多少可以判刑
拖欠工程款纠纷
安顺工程建设纠纷律师收费明细
工程合同纠纷律师的收费标准不同,具体是会根据案件的种类工作内容、工作时间、经济状况等由双方协商确定的,实行政府指导价和市场调节价。没有具体的数额,具体可咨询当地
借钱不还如何处理
借钱不还如何处理
拖欠工程款纠纷
查询《中国人民解放军工程建设管理条例》全文
你好,建议按主管部门要求处理
单位工程未经验收擅自使用,出现质量问题发包人自行承担,该要求在哪条法律里面有规定
通常施工合同中都会有类似实际使用即视为认可施工质量并接收工程的规定,你看看你们的施工合同中有没有类似规定
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询