公路施工遇阻,发包人赔偿损失

更新时间:2012-12-12 08:22 找法网官方整理
导读:
公路施工遇阻,发包人赔偿损失2007年初,某施工队与某一级公路项目部签订合同,约定由项目部将该一级公路第一标段范围内的所有桥涵构造物交给施工队组织设备和人员施工,工期为十个月。合同生效后,施工队多方组织了大批机械设备、技术人员和专业民工进场作业,购置了

公路施工遇阻,发包人赔偿损失

2007年初,某施工队与某一级公路项目部签订合同,约定由项目部将该一级公路第一标段范围内的所有桥涵构造物交给施工队组织设备和人员施工,工期为十个月。合同生效后,施工队多方组织了大批机械设备、技术人员和专业民工进场作业,购置了部分辅助材料及设备,完成了部分工程量。
但是在合同履行过程中,由于项目部没有完成主体工程范围内的征地拆迁工作,且未告知施工队不能依约进场施工,导致施工队进场后多次遭到当地村民阻扰,并相继发生砸毁施工队设备事件,致使施工队无法正常施工。为此,施工队多次向项目部反映情况,要求项目部尽快完成征地拆迁工作,并对施工队因此造成的窝工、停工、设备闲置等损失作出赔偿,一直没有得到项目部的明确答复,拆迁工作也一直没有完成,施工队一直无法正常施工作业,无法实现合同预期的目的。
2007年7月16日,施工队在万般无奈的情况下,依法向法院起诉项目部,要求项目部赔偿其全部损失50万元,并立即解除双方签订的合同。施工队起诉后,其聘请的代理律师沈英华做了大量工作,最后在法院的主持下,双方达成了和解:解除双方签订的合同,由项目部补偿施工队46.8万元(含退回保证金17万元),施工队在项目部支付上述款项后立即向法院申请撤诉。
本案双方已经履行完毕,施工队已经撤诉,法院签发了(2007)浮民一初字第43号民事裁定书:准许原告某施工队撤回起诉。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 179303
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我父母去世了,如何把家乡的土地补偿变成我的户主
一、人死后土地补偿款归谁1、人死后土地补偿款归谁,视情况而定:(1)如果承包人是死亡前得到的土地补偿款,一般是归承包人的;(2)如果承包人是死亡后得到的土地补偿
包头改造房屋怎样计算赔偿
法律分析:赔偿一般包括以下几个方面:(1)房屋补偿费,用于补偿被拆迁房屋所有权人的损失,以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按平方米单价计算。(2)周转补偿费,用
成都市异地办理护照有哪些手续
护照是公民在国际间通行所使用的身份证和国籍证明,也是一国政府为其提供外交保护的重要依据。为此,我国居民出国旅游,需要申请办理护照。申请办理护照的具体程序:申请办
珠海询问律师多少钱
法律分析:要多少律师费,可以由当事人进行协商确定,所以具体的数额,请自行与律师协商。一、按计时收费方式收费的收费标准:200-3000元/小时。二、按计件收费方
珠海法律咨询怎么收费
根据案件重大程度不同收费不同
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询