建筑工程余款起诉书范本
民事起诉状
原告:
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
被告:
地址:
法定代表人
电话:
诉讼请求:
1.判令被告支付涂料工程单独供货款¥143440.00,延期付款利息¥25922.50(按起诉日贷款年利率7.47%计算,从2007年5月5日计算至2008年5月5日);
2.
3.
4、
5、
事实与理由:
2006年08月30日, 北京公司(以下简称原告)与北京市第二建筑工程有限责任公司(以下简称被告)签订了外墙涂料供货及安装合同,此合同为被告承包花园施工合同的分包合同。原告于2006年9月开始执行合同,截止2007年10月10日,原告已完成了涂料的供货及部分涂料的施工。现因被告一与被告二终止合同,造成原告被迫暂停施工,并面临强制退场。为避免原告损失及维护原、被告以后的良好合作,原告主动向被告一发出了工作联系函,要求被告一核实供货及工程量,被告既未主动核实供货及工程量,也未答复原告的工作函。
综上所述,基于避免发生争端及进一步扩大损失,原告特向贵法院提请诉讼,恳请贵法院依法支持原告诉讼请求,维护市场经济秩序。
此 致
区人民法院
起诉人:
法定代表人:
年 月 日