首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
律师图文说法
>
建筑工程
> 施工索赔的依据
施工索赔的依据
更新时间:2023-12-27 03:27
施工索赔的依据
陈锐
北京中银(南京)律师事务所
律师解答
施工索赔的依据有:
1、《
民法典
》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失;
2、《民事诉讼法》第一百一十九条规定,向人民法院提起诉讼应当符合有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实、理由等条件。
法律依据
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击
【投诉】
告知。
点赞
收藏
分享至
相关知识推荐
施工索赔施工方处理方法
你好,建议详细说明情况
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
施工索赔什么时候索赔工期费用利润
计算工期索赔的方法有:网络分析法,即分析延误前后的施工网络计划,计算出工程应顺延的期限;比例分析法,即分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造
全部4个答案 >
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
甲方原因暂停施工 索赔
甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿
全部4个答案 >
人咨询过
去咨询
施工索赔的程序
施工索赔要注意什么?施工索赔要怎么才能索赔?
你好,具体是什么情况呢?
全部6个答案 >
人咨询过
去咨询
施工索赔证据有何基本要求
建筑工程
小区施工 弄坏车 索赔
通过诉讼的方式处理,起诉肇事者和保险公司,一般大部分都是由保险公司来赔偿,需要帮助可联系律师。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
施工索赔的主要内容
建筑债务
施工合同索赔
委托律师起诉赔偿。具体可以来电咨询或来律所面询。
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
建筑施工索赔
不知道有没有劳动合同,如果没有劳动合同,建议你申请劳动仲裁,申请劳动关系认定,劳动关系认定下了,在申请工伤认定,工伤认定下了,在申请伤残等级鉴定,鉴定结论出来,
全部4个答案 >
人咨询过
去咨询
帮忙施工受伤索赔?
可按人身损害要求赔偿。请来电话详细咨询。
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
行政诉讼的追诉期是多久
建筑工程
告法院的行政诉讼书怎么写
建筑工程
我是个人承包公司的工程,这家公司跟我个人签订的合同,现在他说甲方和他公司下的罚单让我承担
你好,可以协商解决,也可以起诉处理
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
各类合同的标的有哪些
建筑工程
中标公示期后如何处理串标
看是否有违法之处
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
合同标的什么意思
建筑工程
我向乡镇提出信息披露,要求公布征地批准,以生产机关为由拒绝提供。这合法吗?
您好,您可以申请行政复议,同时再次申请信息公开,您有知情权,您是想要获取什么信息呢
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
经济纠纷的解决方法有哪些
建筑工程
我的货款有几年了施工单位就是不给,我只有送货清单
送货单具体内容是什么?是否加盖公章
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
经济纠纷的诉讼地在哪里
建筑工程
相关推荐
热门城市:
石家庄律师
深圳律师
郑州律师
上海律师
兰州律师
天津律师
杭州律师
合肥律师
武汉律师
长春律师
北京律师
乌鲁木齐律师
常州律师
广州律师
成都律师
哈尔滨律师
苏州律师
青岛律师
热门区县:
巫山县律师
闵行区律师
镇安县律师
莱芜区律师
合川区律师
河北区律师
常熟市律师
浦东新区律师
海棠区律师
沂源县律师
专业找律师:
郑州债务债权律师
南京房屋拆迁律师
蚌埠房屋拆迁律师
昆明处理劳动仲裁问题律师
哈尔滨处理合同谈判问题律师
上饶房产纠纷律师
玉溪处理物业管理问题律师
昆明刑事辩护律师
济宁处理工伤索赔问题律师
惠州继承律师
邵阳交通事故律师
邢台处理毒品犯罪问题律师
郑州处理名誉毁谤问题律师
海西处理安全事故问题律师
呼伦贝尔处理家暴问题律师
漯河房屋拆迁律师
唐山处理财产损害赔偿问题律师
宿迁合同纠纷律师
拉萨房屋拆迁律师
武汉交通事故律师
大连处理死刑辩护问题律师
深圳处理刑事辩护代理问题律师
乐山处理拖欠工程款问题律师
济南劳动纠纷律师
泉州房产纠纷律师
保定婚姻家庭律师
福州婚姻家庭律师
热搜标签:
商标侵权索赔
文昌名誉毁谤法律咨询
上海律师
侵权索赔
文山名誉毁谤法律咨询
车祸赔偿
长沙公司法律顾问法律咨询
环境保护法律问答
名誉毁谤法律问答
建设用地使用权流转的合同形式和期限
债权转让时保证人的保证责任
工伤索赔
国家举办的事业单位的物权
无效、被撤销的民事法律行为自始无效
工伤赔偿
承运人对货损的赔偿责任
无权处分的违约责任
交通事故赔偿
房产纠纷法律问答
深圳律师
索赔时效
委托开发合同的当事人违约责任
反不正当竞争法律问答
承租人合理使用租赁物的免责
民用航空器致害责任
产品质量赔偿责任
岳阳保险理赔法律咨询
晋城公证法律咨询
武汉离婚法律咨询
北京律师
索赔举证责任
安全事故赔偿
技术咨询合同委托人义务
主讲律师
陈锐
江苏-南京
擅长:刑事案件、合同纠纷、债权债务
107
已帮助
6961
图文数
咨询我
热门知识
1
客户拖欠合同尾款不支付如何追讨?
2
买二手车时保险已经到期怎么办
3
拖欠运费怎么办
4
最新农村三层楼的拆迁补偿标准
5
工程质量保证金保函是什么
6
投诉修车找哪个部门
7
虚假宣传被投诉工商局怎么处理
8
食品没有生产期怎么处罚
9
出国劳务费用多少钱
10
诈骗犯被抓怎么才能拿回被骗的钱
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
南宁市家庭装饰装修工程施工合同
建筑劳务合同书范本
别墅装饰装修工程施工合同书
装修改造工程施工合同书
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询